最新建筑工程设计合同11篇。
现在找范文网的编辑为您推荐的是“最新建筑工程设计合同”。随着人们逐渐看重法律，我们或多或少都会接触到合同。签订合同可以实现维护交易安全的预期利益。分享是一个很好的习惯快和你的朋友分享此信息吧！
最新建筑工程设计合同 篇1
建设单位：__________________，以下简称甲方；
设计单位：__________________，以下简称乙方。
一、工程概况：
1.工程地点：巫溪县司法局综合办公楼
2.建筑面积：400平方米
3.使用性质：办公室
4.房屋结构：框架
二、设计程序：
1.甲乙双方经协商设计费按建筑面积400M2，____元/M2计取。
2.设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的，即____
3.乙方在收到甲方提供的有关图纸，对工程进行实地勘测后在构想，形成设计方案平面图，创意透视草图，由甲方审阅。
4.在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的____元后，乙方在___天内完成施工图设计，包括平面布置图，天花平面图，效果图(共公区域效果图一张)，立、剖面图等。
5.施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即设计费的____元。
6.甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明，并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图_______元/张)。现甲方要求绘制部位效果图___张，总计_______元。
7.施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有效。否则应为无效，乙方不对所有施工图负责。
8.其它约定：
三、双方责任：
甲方责任：
1.甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。
2.在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
3.事先经甲乙双方确认的方案，在施工中途甲方提出2次以上的修改，乙方工作量相应增加设计费。
4.对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。
5.施工中，甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构，乙方不同意修改，而甲方执意要改的`，其一切后果均由甲方自负。
6.甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权按设计费双倍收取违约金。
7.负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。
8.凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。
乙方责任：
1.乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。
2.乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。
3.合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还设计定金。
4.乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。
四、其它：
1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。
甲方名称(盖章)：___乙方名称(盖章)：
甲方代表：___法定人：
电话：___代表人：
地址：___地址：
邮编：___邮编：
签订日期：___签订日期：
最新建筑工程设计合同 篇2
工程名称：______________________
工程地点：______________________
合同编号：______________________
(由设计人编填)
设计证书等级：__________________
发包人：________________________
设计人：________________________
签订日期：______________________
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局监制
二0_______年____月
发包人：____________________________________________________________
设计人：____________________________________________________________
发包人委托设计人承担_________________工程设计，工程地点为____________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条本合同签订依据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据
2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2.2发包人提交的基础资料
2.3设计人采用的主要技术标准是：____________________________
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3.1合同书
3.2中标函(文件)
3.3发包人要求及委托书
3.4投标书
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)_________________________________
第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间______________________________
第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间_______________________________
第七条费用
7.1双方商定，本合同的设计费为_____________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。
7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。
第八条支付方式
8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20%，计___________万元作为定金(合同结算时，定金抵作设计费)。
8.2设计人提交____________设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30%，计____________万元;之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50%，计_____________万元，施工图完成后，发包工结清设计费，不留尾款。
8.3双方委托银行代付代收有关费用。
第九条双方责任
9.1发包人责任
9.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
最新建筑工程设计合同 篇3
建筑装饰工程设计合同
委托方：（以下简称甲方）
设计方：（以下简称乙方）
经甲、乙双方充分协商，就甲方委托乙方承担“”内装修工程设计，达成一致。特订立本合同。
第一条：工程概况：
1、工程名称：2、工程地址：3、建筑结构：框架结构
4、建筑所在层数：五层
5、装修面积：400㎡
第二条：设计范围及专业内容：效果图及内装修整套施工图。
第三条：设计成果提交：电子版效果图（开放式办公区、前厅、总工办、会议室）；完整的施工硫酸图一套，蓝图三套。
第四条：设计工期：自本合同签订之日，并交付订金起（）日内乙方向甲方提交整套施工图纸。
第五条：设计总价款及付款方式：
1（大写）2、付款方式：
第六条：双方责任
1、甲方应及时提交乙方所设计项目的建筑平、立面图及甲方所具有的该项目资料。
2、甲方应及时按照合同约定日期支付合同款项各项款项。
3、乙方所设计文件应按照甲方提交的设计要求进行设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其完整性、合法性、安全性负责，并及时完成设计变更及修改工作。
4、乙方按本合同第二条和第三条规定的进度向甲方交付资料及文件。
第七条：违约责任
1、甲方应按照合同第四条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。
2、乙方延误了按照合同第四天规定的设计工期，每延迟一天，应减收总设计费用的千分之
二。【设计变更及修改不包含其中】
3、合同生效后，因乙方原因，乙方要求终止或者解除合同，乙方应返还所收该设计费。给甲方所造成的损失，甲方有权利向乙方索赔。因甲方原因，甲方终止或者解除合同，甲方应支付已完成阶段的设计费用，给乙方造成的损失，乙方有权利向甲方索赔。
4、解除合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成，向合同履行地人民法院起诉解决。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字或盖章后生效。
委托方：设计方：
法人代表：法人代表：
委托代理人：委托代理人：
日期：日期：
最新建筑工程设计合同 篇4
工程名称：_______________________________
委托单位：_______________________________
设计单位：_______________________________
设计编号：_______________________________
合同编号：_______________________________
订立合同双方：
建设单位：__________________，以下简称甲方;
设计单位：__________________，以下简称乙方。
为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一、工程名称，规模，投资额，建设地点
甲方委托乙方承担___________________工程的设计项目，建筑安装面积为________平方米，批准总投资为_____________万元，建设地点在____________
二、甲方的义务
1.甲方应在____年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)，燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。
甲方在____年____月______日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底;工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
三、乙方的义务
1.乙方必须在____年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件;在_______年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件;在____年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式______份，技术设计文件一式____份，施工图设计文件一式____份，甲方另需增添文件分数和需要模型费，另行收费。____年____月____日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件，材料设备清单)。
最新建筑工程设计合同 篇5
第七部分
******中心工程施工图纸
一．总图
序号图纸编号图纸名称规格附注
01ZS001总平面图±0.00层A0
02ZS002屋顶层平面图A0
03ZS003消防总平面图A0
04ZS004竖向及道路平面图A0
05ZS005管线综合图A0
06ZS006详图A
建筑专业，
演艺中心（一）
序号图纸编号图纸名称规格附注
01JS02-01地下层平面图A2
02JS02-02一层平面图A2+
03JS02-03二层平面图A2
04JS02-04三层平面图A2
05JS02-05四层平面图A2
06JS02-06屋顶[平面图A2
07JS02-072-W轴～2-A轴立面图，2-16轴～2-1轴立面图A2
08JS02-082-A轴～2-W轴立面图，2-1轴～2-16轴立面图A2
09JS02-091-1剖面图A2+
10JS02-102-2剖面图A2+
11JS02-11大剧场观众厅一层放大平面图A2
12JS02-12大剧场观众厅二层放大平面图A2
13JS02-13大剧场观众厅三层放大平面图A2
14JS02-14大剧场观众厅马道放大平面图A2
15JS02-15大剧场观众厅剖面放大图（一）A2
16JS02-16大剧场观众厅剖面放大图（二）A2
17JS02-17大剧场视线分析图A2
18JS02-18大剧场舞台放大平面图一、二A2
19JS02-19大剧场舞台控制室及一层天桥平面图A2
20JS02-20大剧场舞台二、三层天桥平面图A2
21JS02-21大剧场舞台栅顶、栅顶悬吊构件，灯光吊杆位置A2
JS02-台面景区位置示意图
22JS02-22大剧场舞台剖面图A2
23JS02-23小剧场平面及剖面放大图（一）A2
24JS02-24小剧场平面及剖面放大图（二）A2
25JS02-25小剧场平面及剖面放大图（三）A2
26JS02-26小剧场平面及剖面放大图（四）A2
27JS02-27小剧场平面及剖面放大图（五）A2
演艺中心（二）
序号图纸编号图纸名称规格附注
28JS02-28防火分区面积图（一）A2
29JS02-29防火分区面积图（二）A2
30JS02-3防火分区面积图（三）面积计算图（一）A2
31JS02-31面积计算图（二）A2
32JS02-32面积计算图（三）A2
33JS02-33玻璃幕墙轴测图A2
34JS02-34玻璃幕墙一层平面图A2
35JS02-35玻璃幕墙二层平面图A2
36JS02-36玻璃幕墙四层平面图A2
37JS02-37玻璃幕墙顶视图A2
.8JS02-38玻璃幕墙南北立面图A2
39JS02-39玻璃幕墙东立面图A2
40JS02-40玻璃幕墙技术参数表A2
41JS02-41铝板幕墙轴测图A2
42JS02-42铝板幕墙一层平面图A2
43JS02-43铝板幕墙南立面图A2
44JS02-44铝板幕墙东西立面图A2
45-50JS02-（45-50）楼梯大样图A2
51-52JS02-（51-52）卫生间大样图A2
53-54JS02-（53-54）地下室设备用房放大图A2
55-70JS02-（55-70）立面放大图A2
70-75JS02-（70-75）墙身及节点大样A2
培训中心
序号图纸编号图纸名称规格附注
01JS03-01地下层平面图A2
02JS03-02一层平面图A2
03JS03-03二层平面图A2
04JS03-04三层平面图A2
05JS03-05四层平面图A2
06JS03-06五层平面图A2
07JS03-07顶层平面图A2
08JS03-08A-A剖面展开图、6-F轴～5-A轴立面展开图A2
09JS03-095-A轴～6-F轴立面展开图、6-4轴～5-1北立面、B-B剖面图A2
10JS03-10电影院观众席视线分析图A2
11JS03-11防火分区面积图（一）A2
12JS03-12防火分区面积图（二）A2
13JS03-13面积计算图（一）A2
14JS03-14面积计算图（二）A2
15JS03-15地下人防战时平面图A2
16JS03-16地下人防平时平面图A2
17JS03-17口部大样，1-1剖面图A2
18-23JS03-（18-23）楼梯大样图A2
24-25JS03-（24-25）卫生间大样图A2
25-26JS03-（25-26）地下室设备用房放大图A2
26-30JS03-（26-30）立面放大图A2
30-35JS03-（30-35）墙身及节点大样A2
结构专业，
演艺中心
序号图纸编号图纸名称规格附注
01GS001结构设计说明一A2
02GS002结构设计说明二A2
03GS003桩基平面图A2
04GS004桩承台及地下室底板结构平面图A2
05GS005承台详图（一）A2
06GS006承台详图（二）A2
07GS007地下室墙、柱定位图A2
08GS008地下室外墙配筋图A2
09GS009地下室水池详图A2+
10GS010一层墙、柱定位图A2+
11GS011二层～四层墙、柱定位图A2
12GS012柱及砼墙配筋详图A2
13GS013一层结构平面图布置图A2
14GS014一层梁配筋图A2
15GS015二层结构平面布置图A2
16GS016二层梁配筋图A2
17GS017三层结构平面布置图A2
18GS018三层梁配筋图A2
19GS019四层结构平面布置图A2
20GS020四层梁配筋图A2
21GS021屋面结构平面布置图A2
22GS022屋面梁配筋图A2
23GS023出屋面结构平面布置图A2
24GS024出屋面梁配筋图A2
25GS025观众厅悬挑梁配筋详图A2
26GS026钢梁详图A2
27GS027钢结构详图（一）A2
28GS028钢结构详图（二）A2
29GS029节点详图A2
30GS030楼梯详图（一）A2
31GS031楼梯详图（二）A2
32GS032楼梯详图（三）A2
33GS033楼梯详图（四）A2
34GS034楼梯详图（五）A2
35GS035楼梯详图（六）A2
培训中心，
序号图纸编号图纸名称规格附注
01GS01结构设计总说明一A2
02GS02结构设计总说明二A2
03GS03桩施工图A2
04GS04地下室底板结构平面布置图及底板配筋图A2
05GS05承台详图（一）A2
06GS06承台详图（二）A2
07GS07地下室墙、柱定位图A2
08GS08柱及暗柱配筋图A2
09GS09人防口部墙定位及配筋图A2+
10GS10一层结构平面布置图A2+
11GS11一层梁配筋图A2
12GS12二层～屋顶层柱定位及配筋图A2
13GS13二层结构平面图布置图A2
14GS14二层梁配筋图A2
15GS15二层板配筋图A2
16GS16三层结构平面布置图A2
17GS17三层梁配筋图A2
18GS18三层板配筋图A2
19GS19四层结构平面布置图A2
20GS20四层梁配筋图A2
21GS21四层板配筋图A2
22GS22五层结构平面布置图A2
23GS23五层梁配筋图A2
24GS24五层板配筋图A2
25GS25屋顶层结构平面布置图A2
26GS26屋顶层梁配筋图A2
27GS27屋顶层板配筋图A2
28GS281#楼梯详图A2
29GS292#楼梯详图（一）A2
30GS302#楼梯详图（二）A2
31GS313#楼梯详图（一）A2
32GS322#楼梯详图（二）A2
33GS334#楼梯详图（一）A2
34GS342#楼梯详图（二）A2
35GS355#楼梯详图A2
给排水专业，
演艺中心及培训中心
序号图纸编号图纸名称规格附注
01SC000给排水图纸目录A4
02SC001人防给排水设计说明主要材料图例A1
03SC002地下车库人防战时给排水平面图A0
04SC003地下车库战时给水排水系统图A1
05SC004演艺中心地下层给排水及消防栓平面图A0
06SC005演艺中心地下层自动喷水平面图A0
07SC006演艺中心一层给排水及消火栓平面图A0
08SC007演艺中心二层给排水及消火栓平面图A0
09SC008演艺中心三层给排水及消火栓平面图A0
10SC009演艺中心四层给排水及消火栓平面图A0
11SC010演艺中心屋顶给排水平面图A0
12SC011演艺中心一层自动喷水雨淋水幕平面图A0
13SC012演艺中心二层自动喷水雨淋水幕平面图A0
14SC013演艺中心三层自动喷水雨淋水幕平面图A0
15SC014演艺中心四层自动喷水雨淋水幕平面图A0
16SC015培训中心地下一层给排水及消火栓自动喷水平面图A0
17SC016培训中心一层给排水及消火栓平面图A0
18SC017培训中心二层给排水及消火栓平面图A0
19SC018培训中心三层给排水及消火栓平面图A0
20SC019培训中心四层给排水及消火栓平面图A0
21SC020培训中心五层给排水及消火栓平面图A0
22SC021培训中心一层自动喷水平面图A0
23SC022培训中心二层自动喷水平面图A0
24SC023培训中心三层自动喷水平面图A0
25SC024培训中心四层自动喷水平面图A0
26SC025培训中心五层自动喷水平面图A0
27SC026培训中心屋顶给排水消防平面图A0
28SC027地下车库给排水及消火栓平面图A0
29SC028地下车库自动喷水平面图A0
泵房放大平面
泵房给水系统图卫生间给排水大样
卫生间给排水大样系统图
30SC029给水排水雨水系统原理图A1
31SC030消火栓系统原理图A1
32SC031自动喷水雨淋水幕系统原理图A1
空调专业:
培训中心
序号图纸编号图纸名称规格附注
01KS000通风空调施工图图纸目录A4×2
02KS001通风空调工程施工图设计总说明(一)A1+
03KS002通风空调工程施工图设计总说明(二)A1+
04KS003主要材料设备表(一)A1+
05KS004主要材料设备表(二)A1+
06KS005防排烟系统原理图A1
07KS006空调水路系统原理图(一)A1
08KS007人防通风设计说明A1
09KS008地下人防战时通风平面图A1
10KS009人防口部通风平面详图A1
11KS010人防口部通风剖面图A1
12KS011制冷机房平面、剖面图A1
13KS012空调机房（一）平面、剖面图A1+
14KS013空调机房（二）平面、剖面图A1+
15KS014空调机房（三）平面、剖面图A1+
16KS015空调机房（四）平面、剖面图A1+
17KS016组合式空调机定货图A1
18KS017冷却塔配管图A1
19KS018地下层通风平面图A0+
20KS019一层通风空调平面图A0
21KS020一层空调水管平面图A0
22KS021二层通风空调平面图A0
23KS022二层空调水管平面图A0
24KS023三层通风空调平面图A0
25KS024三层空调水管平面图
26KS025四层通风空调平面图A0
27KS026四层空调水管平面图A0
28KS027五层通风空调平面图A0
29KS028五层空调水管平面图A0
30KS029地下层～五层通风剖面图A0
弱电（智能化）
演义中心及培训中心
序号图纸编号图纸名称规格附注
01XS000弱电图纸目录A4共5页
02XS001弱电设计说明（一）A1+
03XS002弱电设计说明（二）A1+
04XS003图例A2
05XS004智能化系统图A1+
06XS005消防自动报警及联动系统图A1+
07XS006公共广播系统图A1+
08XS007消防主要设备材料表A4+
09XS008综合布线系统图A1+
10XS009有线电视系统图A1+
11XS010综合安防系统图A1+
12XS011门禁系统图A1+
13XS012综合安防系统配电干线系统图A1
14XS013综合安防系统配电箱系统图A1
15XS014网络系统配电系统图A1
16XS015楼宇自控系统图A1+
17XS016楼宇自控系统监控原理图（一）A1
18XS017楼宇自控系统监控原理图（二）A1
19XS018楼宇自控系统监控点统计表A1+
20XS019演艺中心地下一层综合布线平面图A1+
21XS020演艺中心一层综合布线平面图A1+
22XS021演艺中心二层综合布线平面图A1+
23XS022演艺中心三层综合布线平面图A2
24XS023演艺中心四层综合布线平面图A2
25XS024演艺中心地下一层安防、门禁及有线电视平面图A2
26XS025演艺中心一层安防、门禁及有线电视平面图A2
27XS026演艺中心二层安防、门禁及有线电视平面图A2
28XS027演艺中心三层安防、门禁及有线电视平面图A2
29XS028演艺中心四层安防、门禁及有线电视平面图A2
30XS029演艺中心机房层安防、门禁及有线电视平面图A2
31XS030演艺中心地下一层楼宇自控平面图A2
32XS031演艺中心一层楼宇自控平面图A2
33XS032演艺中心二层楼宇自控平面图A2
34XS033演艺中心三层楼宇自控平面图A2
35XS034演艺中心四层楼宇自控平面图A2
36XS035演艺中心机房层楼宇自控平面图A2
37XS036演艺中心地下一层火灾自动报警和公共广播平面图A2
38XS037演艺中心一层火灾自动报警和公共广播平面图A2
39XS038演艺中心二层火灾自动报警和公共广播平面图A2
40XS039演艺中心三层火灾自动报警和公共广播平面图A2
41XS0340演艺中心四层火灾自动报警和公共广播平面图A2
42XS041演艺中心四层火灾自动报警和公共广播平面图A2
43XS042演艺中心机房层火灾自动报警和公共广播平面图A2
44XS043培训中心地下一层综合布线平面图A2
45XS044培训中心一层综合布线平面图A2
46XS045培训中心二层综合布线平面图A1+
47XS046培训中心三层综合布线平面图A1+
48XS047培训中心四层综合布线平面图A1+
49XS048培训中心五层综合布线平面图A2
50XS049培训中心机房层综合布线平面图A2
51XS050培训中心地下一层安防、门禁、停车场及有线电视平面图A2
52XS051培训中心一层安防、门禁及有线电视平面图A2
53XS052培训中心二层安防、门禁及有线电视平面图A2
54XS53培训中心三层安防、门禁及有线电视平面图A2
55XS054培训中心四层安防、门禁及有线电视平面图A2
56XS055培训中心五层安防、门禁及有线电视平面图A2
57XS056培训中心机房层安防、门禁及有线电视平面图A2
58XS057培训中心地下一层楼宇自控平面图A2
59XS058培训中心一层楼宇自控平面图A2
60XS059培训中心二层楼宇自控平面图A2
61XS060培训中心三层楼宇自控平面图A2
62XS061培训中心四层楼宇自控平面图A2
63XS062培训中心五层楼宇自控平面图A2
64XS063培训中心机房层楼宇自控平面图A2
65XS064培训中心地下一层火灾自动报警和公共广播平面图A2
66XS065培训中心一层火灾自动报警和公共广播平面图A2
67XS066培训中心二层火灾自动报警和公共广播平面图A2
68XS067培训中心三层火灾自动报警和公共广播平面图A2
69XS068培训中心四层火灾自动报警和公共广播平面图A2
70XS069培训中心四层火灾自动报警和公共广播平面图A2
71XS070培训中心五层火灾自动报警和公共广播平面图A2
72XS071培训中心机房层火灾自动报警和公共广播平面图A1+
73XS072弱电井道及线槽洞内布置图A1+
74XS073机房布置图A1+
强电，
演艺中心
序号图纸编号图纸名称规格附注
01DS02-00图纸目录A4
02DS02-01高压配电系统图A2
03DS02-02低压配电系统图一A2
04DS02-03低压配电系统图二A2
05DS02-04低压配电系统图三A2+
06DS02-05低压配电系统图四A2
07DS02-06低压配电系统图五A2+
08DS02-07空调机房、水泵房动力配电系统A2+
09DS02-08剧场舞台动力配电系统图（一）A2+
10DS02-09剧场舞台动力配电系统图（二）A2+
11DS2-10剧场灯光音响配电系统图A2
12DS02-11演艺中心防排烟动力配电系统图A2
13DS02-12演艺中心竖向配电干线系统图A2
14DS02-13演艺中心地下层动力平面图A2
15DS02-14演艺中心一层A2
16DS02-15演艺中心二层A2
17DS02-16演艺中心三层A2
18DS02-17演艺中心四层A2
19DS02-18演艺中心屋顶层动力平面图A2
培训中心
序号图纸编号图纸名称规格附注
01DS03－00图纸目录A4
02DS03－01设计说明A1
03DS03－02动力配电系统图(一)A1+
04DS03－03动力配电系统图(二)A1
05DS03－04动力配电系统图(三)A1
06DS03－05动力配电系统图(四)A1+
07DS03－06竖向配电干线系统图A1
08DS03－07地下层动力平面图A1+
09DS03－08一层动力平面图A1
10DS03－09二层动力平面图A1
11DS03－10三层动力平面图A1
12DS03－11四层动力平面图A1
13DS03－12五层动力平面图A1
14DS03－13顶层动力平面图A1
15DS03－14地下层人防动力平面图A1+
16DS03－15设计说明A1
17DS03－16战时动力配电系统图A1
18DS03－17通风控制台二次接线图A1
19DS03－18战时进排风机及三种通风方式控制原理图A1
20DS03－19电缆穿墙防护密闭图A1
点式玻璃幕墙工程技术规范（CECS127－2001）
建筑玻璃应用技术规程（JGJ113－97）
予应力混凝土管桩基础技术规程（DBJ/T15-22-98）
建筑安装工程资料管理规定（**省地方标准）
近期颁布的电、水、空调通风、电梯质量验收规范
**省、**市有关建筑施工的规范、规定
（注，以上规范、规程、标准的编号或备案号如有误，应以正确的为准）
第八部分
******中心工程招标补充文件
根据中华人民共和国招标投标法第二十三条的规定，现对本投标须知附件B中的“1.技术标的评分说明”增加第（4）款，其内容如下，
（4）每一个投标人技术标的评分结果为，对所有评委打分进行排列，去掉其中的一个最高分及一个最低分，然后取剩下分值的平均数。
******中心工程
总承包招标文件的答疑（一）
一、关于对场地条件的答复
1.场地临时给排水、临时电源的位置
答，招标文件专用条款第8.1对场地临时给排水、临时电源有了明确约定。5月22日在现场勘察时，业主指明了具体位置。
2.现场大门的设置有何要求
答，招标人希望投标人在做施工组织设计时，应考虑到现场大门的设置“不要影响城市主干线交通”这一因素。
3.关于深基坑支护
答，应由具有岩土工程设计资质（深基坑设计）的总包或其具有相应资质的分包完成深基坑支护设计。
4.关于施工用地范围
答，除代征绿地，红线内场地均可作为施工场地。
二、关于对扩大初步设计图纸的答复
1.本工程有无后浇带
答，地下室的砼后浇带在设计说明书P40页中和设计图GC002及GC004中均有所交待，其他图纸也还有类似说明，初步设计图纸中确实存在一些问题，如地下室的底板、墙、顶板没形成贯通的后浇带。目前先按设后浇带考虑，待施工图出图后做合理调整。
2.关于能否提供电子版总平面设计图纸的问题
答，在扩大初步设计阶段，要求设计人提供电子版总平面设计图，业主认为是有困难的。
业主仅能提供勘察院绘制的现场给排水平面图的电子版。（请于收此文件两天内到**市兴**桂苑商务区610栋领取，周六日不休息）
3.能否提供钢筋用量的大概数量
答，在初步设计阶段，设计人无法提供。
4.能否提供钢结构图纸
答，在初步设计阶段，设计人无法提供。
5.能否提供工程桩的大约长度设计考虑为端承桩还是摩擦桩
答，关于工程桩的桩长，通过初步设计及地勘资料应有初步交待，具体情况待试桩后由设计人确定。本工程以预应力管桩为主，端承桩及摩擦桩两种受力情况均有所考虑。
三、关于施工组织设计
1.由于仅提供了扩大初步设计图纸，是否需编制钢结构、幕墙、室内精装修、室外环境等工程的施工方案
答，扩大初步设计说明中和扩大初步设计图纸对钢结构、幕墙、室内精装修、室外环境工程等方面有了初步的表达。招标人希望投标人在做施工组织设计时，依据群众娱乐、**类设施建筑的施工经验，作出项目目标的策划和所采取的技术措施，从而体现出投标人的综合技术实力。
2.关于施工组织设计是明标还是暗标
答，本施工组织设计的评标是明标。
四、关于投标文件
1.内层信封在开缝处是否要用专用封条密封
答，仅在内层信封背面上方封口处使用专用封条密封。
2.投标函、分包计划是放入“技术标函1”中，还是“技术标函2”中装订
答，投标函、分包计划放入“技术标2”中封装。
3.项目部组成（包括项目经理）是否一定与预审文件一致
答，可以按照扩大初步设计图表达的工程难度，进一步合理组成项目部机构，但各人员的资历不得低于预审时人员的资历。
4.投标文件中的有关学历证书、职称证书、获奖证书、资格证书、资质证书等是否需要带原件到开标现场
答，除企业的营业执照、资质等级证书和招标须知25.3款规定的证件外，其余的不用带至现场，但需在投标文件内相对应的复印件上加盖公司公章，并注明原件存放地，以便查询。
5.投标文件中“在保证不低于个别成本的基础上结合本工程的实际，提出具有市场竞争性平均水平的价格”中的“个别成本”如何解释
答，“个别成本”指本工程中各分部、分项工程的企业成本。
6.如果招标人提供的内层信封袋太小，能否自制内层密封袋
答，应使用招标人统一提供的内层信封，如文件过厚，可分上下册进行装订。如内层信封数量不够，可到******中心筹建办领取。
7.投标须知P13页第四行中“参考依据”为何意
答，见**省安装工程计价办法P9页第二十条相关内容。
五、关于投标函
1.投标保证金、投标保函、投标担保书有关问题。
答，采取其中一种方式即可。但采取投标担保书方式的投标人应在5月19日前15天，将担保人的财务状况、资信情况、营业执照等资料报给招标人，招标人在律师的协助下对其确认后，投标人才可采用投标担保书方式。基于以上原因，招标人希望投标人采取前两种方式为宜。
2.可否委托授权分公司公章进行本次投标活动
答，不允许，只可使用总公司公章。
3.投标函附录4如何填写
答，相关内容与专用条款相对应，请按专用条款有关内容填写。
六、履约保函
履约保证金和履约保函由投标人根据企业情况任选其中一种方式。
注，投标人在收到本文件（招标文件的答疑）后，应在24小时内给予招标人书面回应。（传真****）
******中心工程
总承包招标文件的答疑（二）
1.有投标人问，投标文件商务部分中的承包价浮动率是税前浮动还是税后浮动
答，为包税报价。
2.有投标人问，业主供应或指定的材料价格是否参与浮动
答，请投标人看投标须知16.2款第（1）条中有关“总包服务费”的说明，以及16.2款第（6）条中有关“暂估项目”的说明。
注，投标人在收到本文件（招标文件的答疑）后，应在24小时内给予招标人书面回应。（传真，（****）
******中心工程
总承包招标文件的答疑（三）
1.问，标书文件提及劲性混凝土，但图纸中未有明确显示，请告知具体位置。
答，本工程招标须知附件A“一、土建工程”中第2点钢筋混凝土结构工程，包括现浇钢筋混凝土结构、劲性钢筋混凝土结构、预应力钢筋混凝土结构。
其中对劲性钢筋混凝土是统一指，
①初步设计说明P39页中11－4.1演艺中心结构形式的描述。
②结构图--演艺中心屋面层结构平面图（GC009）中对型钢和钢筋混凝土结构的平面布置。（由于初步设计表达不够，跨度较大的现浇混凝土板中，有将型钢埋入钢筋混凝土的可能性）
2.问，投标须知第15页倒数第二行“分包计划，拟分包的项目与拟用分包人名单、资质、业绩、实力等，每个分包项目至少应列出3家候选人。”而本工程招标范围一览表中有“总包选择的分包，但需甲方确认”项目，也有“业主、总包联合择优选择分包”项目。投标单位应提供前一项目分包商候选人，还是两项目均提供
答，提供“总包选择的分包，但需甲方确认”项目分包候选人即可。
3．问，投标须知第6页下数第一行“投标人的开户银行提供的投标人财务状况证明书”是否指银行的资信证明
答，是指银行出具的投标人有效资信证明。
注，投标人在收到本文件（招标文件的答疑）后，应在24小时内给予招标人书面回应。（传真，（0760）8882071）
******中心工程
总承包招标文件的答疑（四）
1.问，答疑中答复施工组织设计为明标，那么在施工组织设计中可否出现投标单位名称等相关内容，技术标1部分的封面能否由投标单位自行设计
答，在2003年5月23日答疑（一）中第三款第2条已说明。
2.问，投标须知第21.2条规定，参加开标会的授权委托人的“授权委托书”原件应密封在“技术标2”部分，并要本人亲自参加。其“授权委托书”是否指投标文件签署授权委托书如不是有否格式要求
答，投标须知第21.2条中，“授权委托书”即指6月2日发至投标人处的“法定代表人授权委托书”。同时要求各投标单位应准备一式两份，一份密封在“技术标2”中，作备案存档之用，一份用于开标前验证授权委托人身份。
3．问，答疑中答复深基坑支护应有具有岩土工程设计资质的总包或其具有相应资质的分包完成深基坑支护设计。请问能否采用在投标阶段由各投标单位自行设计，在中标实施阶段，再由有设计资质的单位设计
答，在投标阶段必须由具有岩土工程设计资质的单位设计。
4．问，投标须知第16.4.1条其他文件部分主要是项目部配备情况表（1）～（5），而在技术部分中项目部配备情况表只有附表（1）～（4），两者不统一
答，投标须知第16.4.1条中表（1）～（5）应为表（1）～（4），见技术部分中附表（1）～（4）。
5．在资格预审项目管理班子配备中各岗位有候选人，在本次投标项目管理班子配备中是否要放上候选人及相关资料
答，在资格预审项目管理班子配备中各岗位有候选人，在本次投标项目管理班子配备中不用放上候选人及其相关资料。
6．培训中心的电影厅楼面及屋面采用预应力砼梁结构体系，其板是否采用预应力预应力是否采用无粘接后张法预应力
答，培训中心的电影厅楼面及屋面采用预应力砼梁结构体系，其板为普通钢筋砼板。经与设计联系，砼梁采用有粘结后张法施工。请注意在图纸上除电影厅之外还有排练厅、舞厅有类似情况。
7．机械设备是否一定与资格预审文件一致
答，本次投标机械设备并不一定要与资格预审文件一致，但本次选用的机械设备其性能必须能满足该工程施工需要。同时评委也将考虑该机械设备的可行性。
8．招标范围一览表中楼地面工程、内墙面工程、天棚工程按设计图纸要求做至结构层，是否不需要抹灰找平直接进行装修
答，招标范围一览表中楼地面工程、内墙面工程、天棚工程按设计图纸要求做至结构层，是指暂不考虑抹灰（因初步设计交待不细，今后有更详细的图纸后再做安排）。
注，投标人在收到本文件（招标文件的答疑）后，应在24小时内给予招标人书面回应。（传真***
******中心工程
总承包招标文件的答疑（五）
问，图纸中有若干交待不明及各图纸互相之间不一致现象，请解释。
答，本工程按扩大初步设计图进行招标，现有图纸对若干细部作法的确交待不清，各张图纸之间也确有不一致的地方，很多设计（特别是装修工程）要待今后各阶段施工图出图后才能解决。但是当前的设计图纸仍能从工程的总体及各部概况帮助我们认识工程，进行投标工作。对图纸的理解要充分联想，如观众主入口两侧外墙是与小剧场外弧墙同属一片墙，而建筑说明中3.7.2.D又对该墙做法作了规定。无障碍入口处在观众主入口台阶下，图纸只示意了位置，这样一个小局部的作法对整个工程的影响是比较小的。各个图纸之间不一致的问题也需要从建筑功能及总体布置来分析，从而作出比较准确的判断，希望各投标单位从现实条件出发，结合您们的经验来进行当前的投标工作。
注，投标人在收到本文件（招标文件的答疑）后，应在24小时内给予招标人书面回应。（传真，（***）
通知
投标保函、投标保证金收款单位为**市**局，特此通知
收到此传真后请24小时内予以书面答复。
通知
各投标单位，
北京**工程***有限公司会同******中心工程建设领导小组就******中心工程总承包招标开标有关事宜通知如下，
1．****中心工程总承包定于2003年6月20日9时30分准时开标；
2．原招标文件投标须知中28.4条（5）款“参加开标会议的投标人法定代表人或其指定代理人迟到15分钟以上的”现变更为“参加开标会议的投标人法定代表人或其指定代理人不得迟到”
3．投标人应于2003年6月20日9:00至9:30到达投标现场，并接受投标人代表资格检查。
4．2003年6月20日下午至2003年月21日进行评标，投标人应随时准备接受评标委员会的质疑。
注，投标人在收到本文件（招标文件的答疑）后，应在24小时内给予招标人书面回应。（传真，（****）
最新建筑工程设计合同 篇6
第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点
甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____。
第二条 甲方的义务
1.甲方应在__年__月__日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
第三条 乙方的义务
1.乙方必须在__年__月__日以前，向甲方交付初步设计文件;在__年__月__日以前，向甲方交付技术设计文件;在__年__月__日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式__份，技术设计文件一式__份，施工图设计文件一式__份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。__年__月__日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。
(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。)
2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。
3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。
4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
委托方名称：________________设计方名称：____________
(盖章) (盖章)
法定代表人：(签字)________法定代表人：(签字)____
委托代理人：(签字)________委托代理人：(签字)____
项目经理：(签字)__________项目经理：(签字)______
住所：______________________住所：__________________
邮政编码：__________________邮政编码：______________
电话：______________________电话：__________________
传真：______________________传真：__________________
开户银行：__________________开户银行：______________
银行帐号：__________________银行帐号：______________
建设行政主管部门备案：______鉴证意见：______________
(盖章) (盖章)
备案号：____________________
经办人：________________
备案日期：_______年___月__日
鉴证日期：___年__月___日
最新建筑工程设计合同 篇7
甲方：______________________
乙方：______________________
为了明确责任，分工协作，共同完成建设项目的设计任务，根据________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条甲方委托乙方承担____________工程的设计项目，建筑安装面积为________平方米，批准总投资为________万元，建设地点在______.
第二条甲方的义务
1.甲方应在________年____月____日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方在________年____月____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
第三条乙方的义务
1.乙方必须在________年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在________年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；在________年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式____份，技术设计文一式_________份，施工图设莆募皇絖___份，甲方如另需增添文件份数和需要模型，另行_____。
________年____月____日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件、材料设备清单）。
（大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（2）。
2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。
3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。
4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
第四条设计的修改和停止
1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按____元增付设计费（或按设计阶段中返工的工作量百分比计算）。
2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。
3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。
第五条设计费的数量和交付办法
本设计合同生效后____天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后____天内，甲方应向乙方支付____%的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后____天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。
第六条奖励与违约责任
1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，应从节约投资额中提取____%奖励乙方。
2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日________元计算增付设计费。
3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。
4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误____天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。
5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。
第七条其他约定
_____________________________________________________________。
本合同自________年____月____日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合如有未尽事宜，需经双方共同协商作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。
在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，可选择：（1）向_____机构申请_____，（2）直接向人民法院起诉。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式____份，送____、____、____等单位各留存一份。
甲方（签章）：__________________乙方（签章）：__________________
____________年________月________日____________年________月________日
最新建筑工程设计合同 篇8
为了明确责任，分工协作，共同完成建设项目的设计任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
甲方委托乙方承担 合川规划馆 工程的设计项目，建筑安装面积约为3000平方米，建设地点在合川区。
1.甲方应在料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底。
4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
1.乙方必须在年月日以前，向甲方交付设计效果图;施工图出图时间双方另行协商。其中，设计效果图一式二份，施工图设计文件一式二份。如甲方未及时提供设计资料，则设计交稿时间顺延。年5月30日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括材料设备清单)。(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行技术设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件)。
3.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。
4.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。
5.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
最新建筑工程设计合同 篇9
合同编号，__________________（由设计人编填）
工程名称，__________________
工程地点，__________________
设计证书等级，______________
委托方，_________
设计方，_________
委托方委托设计方承担_________规划设计，工程地点为_________，经双方协商一致，签订本合同，并共同履行。
第一条本合同签订依据
1.1_____、中华人民共和国城市规划法、建设工程勘察设计市场管理规定、城市规划设计计费指导意见和相关设计_____标准。
1.2国家及地方有关规划设计管理法规和规章
1.3规划项目批准文件
1.4其他，_________
第二条设计依据
2.1委托方给设计方的委托书或设计中标文件
2.2委托方提交的基础资料
2.3设计方采用的主要技术标准是，
城市规划编制办法
城市用地分类与规划建设用地标准（GBJ137-90）
村镇规划标准（GB50188-93）
城市居住区规划设计规范（GB50180-93）
城市道路交通规划设计规范（GB50220-95）
武汉市城市建筑规划管理技术规定
武汉市城市市政公用和其他工程设施规划管理技术规定
其他，_________
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断，
3.1合同书
3.2中标函（文件）
3.3委托方要求及委托书
3.4投标书
第四条本合同项目的名称、规模、阶段及设计内容（根据行业特点填写）
名称，_________
规模，用地_________人口_________其他_________
阶段，区域规划□总体规划□分区规划□控制性详细规划□修建性详细规划□专项规划□其他
设计内容，_________
第五条委托方向设计方提交的有关资料、文件及时间
地形图纸_________（比例尺_________）
地形图电子文件（光盘，软盘）
其它资料_________
时间_________
第六条设计方向委托方交付的设计文件、份数、时间
蓝图_________套
彩图_________套
说明书或文本_________套
时间_________
第七条费用
7.1根据本合同第1.1条款的相应规定，经双方商定，本合同的设计费用预算为_________万元。
7.2双方在规划设计审查后，按批准的规划设计规模核算设计费。规划设计间如遇规模或内容调整，则设计费也应做相应调整。
第八条支付方式
8.1本合同生效后三天内，委托方支付设计费总额的_________%，计_________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。
8.2设计方提交_________设计文件后三天内，委托方支付设计费总额的_________%，计_________万元；之后，委托方应按设计方所完成的规划工作量比例，向设计方支付总设计费的_________%，计_________万元，设计成果完成后，委托方结清设计费，不留尾款。
8.3费用支付方式，经双方协商为，_________。
第九条双方责任
9.1委托方责任
9.1.2委托方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，委托方应按设计方所耗工作量向设计方支付工费。在未签订合同前委托方已同意，设计方为委托方所做的各项设计工作，委托方应支付相应设计费。
9.1.3在合同履行期间，委托方要求终止或解除合同，设计方未开始设计工作的，不退还委托方所付订金，已开始设计工作的，委托方应根据设计方已进行的实际工作量，支付设计费；不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
9.1.4委托方必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计方设计开工的标志。未收到定金，设计方有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。
9.1.5委托方应按本合同规定的金额和日期向设计方支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计方提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知委托方。委托方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓，委托方均应支付应付的设计费。
9.1.6委托方要求设计方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计方同意，不得严重背离合理设计周期，且委托方应支付赶工费。
9.1.7委托方应为设计方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的_____装备。
9.1.8设计文件中选用的国家规范、部门及地方规范由委托方负责解决。
9.1.9承担本项目外国专家来设计方办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。
9.2设计方责任
9.2.1设计方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向委托方交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2设计合同有效年限为_________年，超期后如仍须执行时，合同双方进行延期确认。
9.2.3设计方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。设计方根据规划行政主管部门的审批意见对设计文件进行调整补充。
9.2.5由于设计方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的_________。
9.2.6合同生效后，设计方要求终止或解除合同，设计方应双倍返还委托方已支付的定金。
9.2.7设计方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。
第十条保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改，复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条争议解决方式
11.1本合同在履行期间，双方发生争议可采取协商解决或向当地规划行政主管部门申请调解。
11.2当事人不愿通过协商、调解或协商、调解不成时，双方同意以第_________种方式解决，向武汉XX申请_____；向_________人民法院提起诉讼。
第十二条合同生效及其他
12.1委托方要求设计方派专人长期驻项目现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2设计方为本合同项目的服务至规划材料上报为止。
12.3委托方委托设计方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
12.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
12.5本合同双方签字盖章即生效。一式四份，委托方二份，设计方二份。
12.6本合同生效后，按规定应到市城市规划行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
12.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12.8未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
委托方（盖章），_____________设计方（盖章），________________
法定代表人（签字），________法定代表人（签字），________
委托代理人（签字），________委托代理人（签字），________
项目经理（签字），_______项目经理（签字），_________
住所，_______________________住所，_____________________
XX编码，________________XX编码，_______________
电话，_____________________电话，__________________
开户银行，_____________________开户银行，__________________
银行帐号，_____________________银行帐号，__________________
签订日期，_________年____月____日?签订日期，_________年____月____日
签订地点，_____________________?签订地点，__________________
规划行政主管部门备案（盖章），_________
备案号，__________________
经办人，_________
备案日期，_________年_________月_________日
工程合同?|?施工合同?|?工程合同范本?|?施工合同范本
最新建筑工程设计合同 篇10
工程名称：________________
工程地点：________________
发包人：_____________________设计人：__________________
法定代表人：______________设计证书等级：______________
委托代理人：______________身份证号：______________
通讯地址：________________通讯地址：______________
联系电话：________________联系电话：______________
发包人委托设计人承担________________工程设计，工程地点为________________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条本合同签订论据
1、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
3、建设工程批准文件。
第二条设计依据
1、发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2、发包人提交的基础资料
3、设计人采用的主要技术标准是：________________________
第三条工程项目
1、建筑规模：_____层；建筑面积________平方米；
2、设计阶段
（1）方案：
（2）初步设计：
（3）施工图：
3、估算总投资：￥___________元，（大写）___________________________元整。
4、估算设计费：￥___________元，（大写）___________________________元整。
第四条设计内容
设计人为发包人设计_________工程并编制_________工程总体规划文件，主要内容包括：
1、发包人_________区总平面布置；
2、发包人第_______________期_________工程生产规模、产品、技术方案分析与规划；
3、发包人技术经济效益分析与预测。
第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
说明：
1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2、在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。
3、实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。
4、本合同履行后，定金抵作设计费。
第七条费用
发包人向设计人支付设计报酬人民币_________元，分两期支付，具体如下：
1、本合同签署后____个工作日内支付_________元；
2、设计人提交_________工程总体规划文件并经发包人审核通过后_____个工作日内支付_________元。
第八条支付方式
1、本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的_____%，计_______________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。
2、设计人提交_______________设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的_____%，计________________万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的_____%，计_______________万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。
3、双方委托银行代付代收有关费用。
第九条双方责任
1、发包人责任
（1）发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
（2）发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
（3）发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。
（4）在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的`一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
（5）发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。
（6）发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额______%的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。
（7）发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
（8）发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
（9）设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
（10）承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。
2、设计人责任
（1）设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。
（2）设计合理使用年限为________年。
（3）负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。
（4）设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的______%。
（5）由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
（6）合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
（7）设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
第十条保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条纠纷解决方式
1、本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解；
2、调解不成时，双方当事人同意由_______________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向_______________人民法院起诉。
第十二条合同生效及其他
1、发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
2、设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
3、本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
4、发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。
5、发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
6、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
7、本合同双方签字盖章即生效，一式_____份，发包人_____份，设计人_____份。
8、本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
9、双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
10、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
发包人：__________（盖章）设计人：__________（签字盖章）
法定代表人：__________（签字）
委托代理人：__________（签字）
项目经理：__________（签字）
住所：__________住所：_______________
XX编码：__________ XX编码：__________
电话：__________电话：_______________
传真：__________传真：__________
开户银行：__________开户银行：__________
银行账号：__________银行账号：__________
最新建筑工程设计合同 篇11
合同编号：116567
发包方：(以下简称甲方)
设计方：(以下简称乙方)
发包方委托设计方承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第1条本合同依据下列文件签订
(1)《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
(2)国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、建设工程批准文件。
第2条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等，见表4-2。
表4-2设计项目内容
第3条发包方应向设计方提交表4-3中的有关资料及文件。
表4-3发包方应提供的资料
第4条设计方应向发包方交付的设计资料及文件，如表4-4所示。
表4-4设计方应交付的资料
第5条本合同设计收费估算为元人民币。设计费支付进度详见表4-5所示。
表4-5设计费支付进度
说明：
1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费;
2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款;
3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补，实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议;
4.本合同履行后，定金抵作设计费。
第3条双方责任
(1)发包方责任
①发包方按本合同第3条规定的内容，在规定的时间内向设计方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时效性负责，发包方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计。发包方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计方按合同第4条规定将交付设计文件的时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计方有权重新确定提交设计文件的时间。
②发包方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或将所提交资料做较大修改，以致设计方需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包方应按设计方所耗工作量向设计方增付设计费。
③在未签合同前发包方已同意，设计方为发包方所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付的设计费。
④发包方要求设计方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计方能够做到，发包方应根据设计方提前投入的工作量，向设计方支付赶工费。
⑤发包方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作、生活及交通等方便条件。
⑥发包方应保护设计方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计方同意，发包方对设计方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包方应负相关法律责任，设计方有权向发包方提出索赔。
(2)设计方责任
①设计方应按国家技术规范、标准、规程及发包方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
②设计合理使用年限为________年。
③设计方按本合同第2条和第4条规定的内容、进度及份数向发包方交付资料及文件。
④设计方交付设计资料及文件后，要按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。设计方按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工的，负责向发包方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。________年内项目尚未开始施工的，设计方仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包方适当收取咨询服务费，具体金额由双方商定。
⑤设计方应保护发包方的知识产权，不得向第三方泄露、转让发包方提交的图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包方造成经济损失，发包方有权向设计方索赔。
第4条违约责任
(1)在合同履行期间，发包方要求终止或解除合同，设计方未开始设计工作的，不退还发包方已付的定金;已开始设计工作的，发包方应根据设计方已进行的实际工作量支付设计费，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，支付全部的该阶段设计费。
(2)发包方应按本合同第5条规定的金额和时间向设计方支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过三十天以上时，设计方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包方。发包方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建时，发包方均按第7条第
(1)款的相关规定支付设计费。
(3)设计方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计方错误造成工程质量事故损失，设计方除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计方责任大小向发包方支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的%。
(4)由于设计方自身原因，延误了按本合同第4条规定的设计资料及设计文件的交付时间时，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
(5)合同生效后，设计方要求终止或解除合同时，设计方应双倍返还定金。第8条其他相关事宜
(1)发包方要求设计方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
(2)设计方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包方自费向有关出版部门购买。本合同第4条规定设计方交付的设计资料及文件超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计方另收工本费。
(3)对于本工程设计资料及文件中的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计方不得指定生产厂、供应商。发包方需要设计方配合加工定货时，所需费用由发包方承担。
(4)发包方委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计方参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包方支付。
(5)发包方委托设计方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
(6)由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
(7)本合同发生争议时，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向当地人民法院起诉。
(8)本合同一式份，发包方份，设计方份。
(9)本合同经双方签章并在发包方向设计方支付定金后生效。
(10)本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，可到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
(11)本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
(12)其他约定事项。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
________年____月____日________年____月____日