找范文网 >地图 >合同范本 >

银行借款合同

银行借款合同怎么写

时间:2023-12-12 作者:找范文网

银行借款合同怎么写4篇。

为了让自身权益得到保障,合同在我们在的生活中的用到的地方越来越多。签订合同可以保护自己的合法权益不受侵犯。这篇关于“银行借款合同怎么写”的内容是我们为您整理的,感谢您的收藏和阅读也请不吝分享给身边的朋友让更多人受益!

银行借款合同怎么写 篇1

最新银行借款合同范本一,

贷款种类,合同编号,

借款人,

住所,电话,

法定代表人,

开户银行名称,

开户帐号,

传真,邮政编码,

受托贷款人,

住所,电话,

法定代表人,

传真,邮政编码,

借款人(以下简称甲方),__________________

受托贷款人(以下简称乙方),______________

根据____(以下简称委托人)与乙方签订的____________委托代理协议,由乙方代委托人向甲方发放________贷款,并在受托范围与甲方协商后订立本合同。

第一条借款金额

甲方借款金额为人民币(大写)____________________。

第二条借款用途

甲方借款将用于________________。

第三条借款期限

甲方借款期限自________年______月______日至________年______月______日。

第四条贷款利率和利息

贷款利率按____息____计算,按____结息。

贷款利息自贷款转存到甲方帐户之日起计算。在合同有效期内,如委托人调整贷款利率,自利率调整之日起按调整后的利率执行。

第五条用款计划甲方的分次用款计划为,

____年__月____万元;____年__月____万元;

____年__月____万元;____年__月____万元;

____年__月____万元;____年__月____万元;

____年__月____万元;____年__月____万元;

第六条还款计划

甲方的分次还款计划为,

____年__月____万元;____年__月____万元;

____年__月____万元;____年__月____万元;

____年__月____万元;____年__月____万元;

____年__月____万元;____年__月____万元;

第七条付息方式

甲方应在结息日前将资金汇入在乙方开立的存款户内,以便于乙方按期、按规定收取利息。甲方不能按时付息时,按规定计收复利。

付息户帐号为,

第八条扣款方式

甲方保证按第六条、第七条确定的还款计划归还借款和借款利息,若不能按期归还,又未取得委托人书面同意的,则甲方同意由乙方委托人从甲方的银行帐户中直接扣收借款本金、利息及有关费用。

第九条合同的变更和解除

1.本合同生效后,甲、乙任何一方不得擅自变更和解除本合同。

2.贷款到期,由于客观情况发生变化,甲方经过努力仍不能还清借款的,可以在借款到期前__日内向委托人申请展期,经委托人书面同意并通知乙方。甲、乙双方签订展期还款协议书,作为本合同的附件。

3.甲、乙任何一方发生合并、分立、承包及股份制改造等转制变更时,由变更后当事人承担或分别承担履行本合同的义务和享有应有的权利。

第十条在本合同有效期内,甲方如需进行承包、租赁、合并和兼并、合资、分立、联营、股份制改造等改变其经营方式时,应提前__日向委托人报告并通知乙方。

第十一条甲、乙双方的主要权利和义务

1.甲方有权要求乙方按委托方的计划及所供资金发放贷款;

2.甲方应在乙方开立存款户;

3.甲方应在合同约定的期限内归还全部贷款本息;

4.甲方必须按约定用途使用贷款,不得将贷款挪作他用;

5.甲方应按乙方要求提供其有关的计划、统计、财务会计报表等资料;

6.乙方有权检查贷款的使用情况;

7.乙方有权对甲方的资金及经营情况进行监督;

8.乙方应按委托方的计划及所供资金及时发放贷款。

第十二条违约责任

1.甲方未按约定用途使用贷款,乙方将停止发放贷款,同时向委托人报告,并按其书面意见处理。

2.甲方未按期或超过本合同约定分次还款计划未偿清的贷款为逾期贷款,乙方有权按委托人规定对逾期贷款加收______的利息。

第十三条甲、乙双方商定的其他条款。

第十四条本合同自甲、乙双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章后生效,至合同项下贷款本息全部清偿完毕后终止。

第十五条本合同正本两份,甲、乙双方各执一份,副本______份。

甲方,公章乙方,公章

法定代表人签字(或其授权代理人),法定代表人签字(或其授权代理人),

年月日年月日

中国建设银行人民币委托贷款合同(参考格式)使用说明

一、适用范围,本合同格式适用于建设银行各级行委托代理业务中受托与借款单位签订的各类人民币委托贷款合同。

二、贷款依据必须填写清楚。合同中委托人、委托代理协议名称、贷款科目必须写全称。如煤代油基建贷款须填写“根据国家计委(以下简称委托人)与乙方签订的煤代油基建贷款委托代理协议,由乙方代委托人向甲方发放煤代油基建贷款,并在受托范围与甲方协商后订立本合同。”

三、合同中第一、二、三、四、五、六条均应按委托方的文件和规定填写。

四、第九条、2中“借款到期前__日”需认真测算后填写。为便于会计帐务处理,一般不少于30天。

五、第十三条“甲、乙双方商定的其他条款”可以填写本合同条款未涉及而又应当在合同中约定的其他事项。便要注意不能违背建设银行与委托方签订的委托代理协议,不得侵害委托方的权益。

六、合同必须由甲、乙双方的法定代表人或其授权代理人签字,并加盖单位公章后才能生效。

委托贷款展期协议书(参考格式)

借款人(以下称甲方),__________________

受托贷款人(以下称乙方),__________________

甲方因_______________原因,不能按期偿还____________号委托贷款合同的贷款。经委托人审查,同意甲方展期还款。现根据委托人出具的______文件,甲、乙双方签订以下协议,

一、甲方根据__号合同向乙方借用的____________贷款____________万元,应于____年__月__日到期,现经委托人审查,同意此笔贷款目前余额________________万元(大写)展期____(年、月、日),贷款期限修订为____年__月__日至____年__月__日。

二、贷款利率按委托人规定调整为____。

三、贷款展期后,甲方调整还款计划为,

____年__月__日____万元;____年__月__日____万元;

____年__月__日____万元;____年__月__日____万元;

四、展期后,甲、乙双方的有关权利义务仍按__________号合同约定的条款执行。

五、当事人商定的其他事项,

六、本协议自甲、乙双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章之日起生效,至本协议项下贷款本息全部清偿完毕后失效。

七、本协议正本两份,甲、乙双方各执一份,副本________份。

甲方(公章),乙方(公章),

法定代表人签字(或其授权代理人),法定代表人签字(或其授权代理人),

年月日年月日

委托贷款展期协议书(参考格式)使用说明

一、适用范围,本协议书是借款人不能按借款合同约定的还款期限归还借款本息,经委托方同意,并出具书面文件时,由建设银行(受托贷款人)与借款单位签订的委托贷款展期协议。展期协议只有和合同在一起才是有效的。

二、展期贷款的数额、期限、利率均按委托方的文件规定填写。

三、本协议书的签字人和生效日期的约定同借款合同的规定一致,必须由甲、乙双方的法定代表人或其授权代理人签字,并加盖单位公章后才能生效。

最新银行借款合同范本二,

合同编号,借款人,贷款人,

借款人因出口生产需要,向贷款人申请流动资金外汇贷款,经贷款人审查同意发放。双方为了保证贷款的顺利实施,并维护各自的经济权益,特签订本合同如下,

一、贷款金额,________万美元,包括应付利息________万美元。

二、贷款期限,____年,自第一笔用汇之日起至还清全部贷款本息止。

三、贷款利率及计收方法,1.按贷款人总行制定的流动资金外汇贷款利率执行,贷款期内利率固定为借款人第一笔用汇之日总行公布的流动资金贷款利率水平。或2.按贷款人自营统筹资金贷款利率执行,贷款利息每____计收一次,结息日____(从存款帐户中扣收要写明)。

四、贷款用途,本贷款本金部分限于支付________费用,必须专款专用,未经贷款人同意,不得挪作他用。应付利息部分限用于偿付本贷款到期利息,不得挪作其他支付。

五、贷款使用,本合同签订之日起三个月内,借款人应提出订货卡片。提出订货卡片之日起五个月内应对外签订贸易合同。贸易合同付本需送交贷款人,以便对外开证、付汇。如遇特殊情况需延期定货的,应事先经贷款人同意。借款人未按上述要求提出订货卡片和签订贸易合同的,贷款人有权撤销贷款。

六、用款计划,根据支付进度,本项贷款提款计划为,

____月____万美元;

____月____万美元;

____月____万美元;

贷款人允许借款人按实际情况调整用款计划。提款期到期,未提用贷款,如借贷双方无其他约定,借款人不得再继续支用贷款。

七、贷款偿还,借款人以新增出口创汇和人民币销售收入或其他资金归还贷款,借款人保证在本合同规定的贷款期限内按下列计划偿还贷款,

____月____万美元;

____月____万美元;

如贷款项目提前实现经济效益,借款人应提前偿还贷款;如月度还款计划不能实现,借款人应事先提出调整还款计划,并经贷款人同意,否则贷款人将按贷款违约处理;如借款人不能按期还款,最迟在贷款到期前十五天应向贷款人提出书面展期申请,届时贷款人可按有关规定作出处理意见。逾期或贷款人不同意展期的贷款,自过期之日起,加收20%~50%的罚息。

为有利于还款,借款人应在贷款人处开立还款准备金帐户,将用于还款的人民币资金先予存入,待处汇额度落实后再结汇偿还贷款。

八、还款担保,本合同项下的贷款本息由____作为借款人的担保人,并由担保人向贷款人出具担保函,作为本合同不可分割的组成部分。一旦借款人不能按期偿还贷款本息,经贷款人发出书面通知,由担保单位承担还本付息责任。本贷款项下有关进出口结算业务,应通过中国银行进出口业务部叙做。

九、违约和违约处理,

(一)下列情况均属借款人违约,1.借款人未能按合同计划用款和还本付息。2.未经贷款人同意改变贷款用途或挪作他用。3.未经贷款人同意借款人私用转卖用贷款购置的物品。4.借款人违反本合同其他条款事项。

(二)根据违约情况,贷款人有权采取下列措施,1.注销借款?ahref=//shici.2654/target=_blankclass=infotextkey>宋词褂玫拇睢?.对违约部分贷款加收最高为50%的罚息。3.冻结借款人在贷款人处的存款,并追回贷款。4.向贷款担保人追索贷款。5.借款人和担保人未能履行合同还款责任时,贷款人有权从借款人和担保人在各金融单位存款帐户中主动扣收还贷款项。6.采取其他必要手段直至依法索偿应付未付贷款本息及费用。

十、合同生效,本合同经双方签字盖章后生效。本合同共四份,双方各执两份。本合同若有其他未尽事宜,双方进一步商定补充条款。

借款人(盖章)贷款人(盖章)

企业负责人银行负责人

财务负责人经办人员

签约日期,

2.申请书

(1)流动资金外汇借款申请表 万 元

申请单位, (公章)年月日 金额单位,

万美元

┌─┬──┬──────┬──────┬──────┬─────┬──┐

│ │所有│主要产品名称│上年销售收入│上年出口收入│上年创汇额│净创│

│ │制 ││││ │汇额│

│基├──┼──────┼──────┼──────┼─────┼──┤

│本│││││ ││

│情│││││ ││

│况│││││ ││

│ │││││ ││

├─┼──┴───┬──┴───┬──┴─┬────┴┬────┴──┤

│ │申请贷款金额│ 期 限 │用汇计划│还汇计划│进口物资名称│

│贷├──────┼──────┼────┼─────┼───────┤

│款││││ │ │

│情││││ │ │

│况││││ │ │

│ ││││ │ │

├─┼──────┼──────┼────┼─────┼───────┤

│ │新增销售收入│新增出口收入│新增利税│新增净创汇│ 还汇来源 │

│经├──────┼──────┼────┼─────┼───────┤

│济││││ │ │

│效││││ │ │

│益││││ │ │

│ ││││ │ │

└─┴──────┴──────┴────┴─────┴───────┘

申请单位法人代表,____项目负责人,____财务负责人,____

项目联系人,_______单位地址,____电话,_____

(2)流动资金外汇贷款项目审查意见书

┌────┬──┬────┬──┬────┬──┬─┬────────┐

│贷款单位││贷款金额││贷款期限││出│外贸收购( ) │

│││││││口├────────┤

├────┼──┼────┼──┼────┼──┤方│外贸处理( ) │

│进口原料││产品名称││出口何国││式├────────┤

│││││││ │自营出口( ) │

├────┴──┴────┴──┴────┴──┴─┴────────┤

│贷款单位概况│

├─────┬──┬────┬──┬─────┬──┬─────┬──┤

│所有制││法人代表││地 址││电 话││

├─────┼──┼────┼──┼─────┼──┼─────┼──┤

│ ││││出口金额(││平均换汇成││

│去年产值 ││利润││收购金额或││本美元/元││

│ ││││创汇金额)││ ││

├─────┼──┼────┼──┼─────┼──┼─────┼──┤

│出口比例 ││││ ││ ││

│(销售额之││净创汇额││联系人部门││联系人姓名││

│比) ││││ ││ ││

├─────┴──┴────┴──┼─────┴──┴─────┴──┤

│ 审查要点 │信贷员审查意见│

├────────────────┼─────────────────┤

│1.出口计划是否落实│ │

├────────────────┤ │

│2.企业管理及加工能力、周期如何│ │

├────────────────┤ │

│3.换汇、创汇及利润情况如何│ │

├────────────────┤ │

│4.还款来源、还款计划是否可行 │ │

├────────────────┤ │

│5.贷款有何风险│ │

├────────────────┤ │

││ │

├────────────────┼─────────────────┤

│ 科长审查意见 │ 经理审定意见 │

├────────────────┼─────────────────┤

││ │

││ │

└────────────────┴─────────────────┘

年月日

3.担保书

信用担保书致

分行,

根据你行与__________(下称借款人)在__年__月__日签订的贷款合同向借款人提供__的贷款。现我__(下称担保人)愿意担保,当借款人不论由于什么原因不能按与你行签订的贷款合同规定履行还本、付息及支付有关费用时,担保人愿承担借款人履行上述贷款合同的连带责任。

担保人在此声明和保证,

一、担保人是在________注册登记的经济实体,任何改变担保人本身性质、地位的事件、事项发生或有可能发生时,担保人保证及时通知你行。

二、本项担保金额最高额为贷款合同中规定的贷款金额即________及由此而产生的利息和有关费用。如你行允许借款人的贷款到期后展期,只要担保金额不超过贷款合同的金额。担保人不会因此而解除或减少担保责任。

三、担保人在收到你行出具的要求担保人履行担保责任的付款通知书后,不管你行是否向借款人追索,保证按付款通知书规定的付款日、付款金额主动、一次向你行付清全部应付款项。你行出具的付款通知书是终结性的,对借款人和担保人均有约束力。

四、如果担保人未按你行通知规定的期限及金额付款,担保人在此授权你行从担保人开立在你行的________帐户中扣收,并可加收逾期息。

五、本担保是一项持续性的担保,只要借款人在贷款合同项下,按有关条款规定承担了任何现在的、将来的或可能发生的债务和责任,担保人就始终承担本担保项下的所有连带责任。你行给予借款人的任何宽限只要不增加担保人的担保金额,担保人在此担保书项下的责任均不会解除或减少。

六、只要不增加担保人的担保金额,本担保人不会因为借款人与你行同意对贷款合同条款的任何修改、补充、删除或因借款人与其它方面签订的任何合同而受影响或失效。

七、如果借款人将财产或权益抵押给担保人,在本担保项下的贷款金额没有全部偿还之前,担保人不会行使有关抵押书项下的权利,也不会取代你行对借款人的债权人地位。

八、如果借款人破产或与其它公司合并,或更改名称等类似情况出现,并不解除担保人在此信用担保书下的责任。

九、担保人的继承人(包括因改组合并而继承)将受本担保书的约束,并继续承担本担保项下的责任。未得到你行事先书面同意,担保人不会转让其担保义务。

十、你行如将本担保项下的贷款合同的债权转让给他人,并不影响债权人向担保人要求履行担保的责任。

十一、本担保书是无条件不可撤销的担保。担保人与任何其它方面签订的任何合同(协议或契约)均不影响本担保的真实性、有效性和合法性。

担保人地址,

担保人名称,

开户银行证明日期年月日

4.其它文书

(1)借款授权书及授权人签字样本致分行,

兹授权我公司____(职务)____(姓名)向你行全权办理我公司所需贷款事宜,授权人有权与你行接洽办理贷款,并有权在我公司的贷款申请书,贷款合同上签字,由此而产生的一切债务均由我公司承担全部经济及法律责任。

随附授权人签字样本,授权人如有变更,我公司将保证及时通知你行并将变更的借款授权书送达你行。

授权单位, (签章)

董事长,______(签章)

附,授权人的签字,样本或签章。 ____年____月____日

(2)贷款意向书致____,

关于贵公司__年__月__日为____需要向我行申请__的来函收悉。经研究特表明我行意向如下,我行有意承做该项贷款,条件是,

1.贷款项目必需经我国政府主管部门正式批准,并已领取营业执照;

2.根据我行要求向我行提供项目有关的各项资料;

3.经我行进一步审查,确认该项目贷款符合我行各项贷款条件。 ×××××行

日期,年月日

(3)贷款到期通知书____公司,

贵公司于__年__月__日与我行签订的贷款合同贷款金额为____。按合同还款计划规定,本期还款将于__年__月__日到期,还款金额为____。希望贵公司作好还款准备,按时来我行办理还款手续,否则将作逾期贷款或违约处理。特此通知。 分行 日期,年月日

(4)到期贷款转逾期科目的通知根据贷款合同及展期通知,你单位____(批准金额)的贷款将于__年__月__日到期,现贷款余额为__,我行自到期日后一天即将该项贷款转入740逾期贷款科目,原帐号__现改为__。我行并在原利率基础上加收__%的罚息。

望你单位尽快安排好资金,早日结清上述贷款。××银行外汇信贷部

年月日

中国银行信托咨询公司委托贷款协议

委托人,(下称甲方)

受托人,(下称乙方)

借款人,(下称丙方)

经三方友好协商就委托贷款事宜达成如下协议,

一、甲方一次性向乙方提供人民币万元的资金,并委托乙方一次性贷给丙方。

二、贷款期限为月。(从年月日起至年月日止)

三、贷款利率,

四、甲方将委托的资金拨入乙方在中国银行总行营业部开立的帐户内,乙方将根据甲方的委托将款项拨至丙方指定的帐户。

五、丙方同意向乙方支托委付金额的0.6%委托贷款手续费,于乙方拨款前由丙方一次性支付。

六、贷款用途为流动资金。

七、借款偿还,本贷款属委托性贷款,丙方不得以任何理由要求展期。丙方保证按本协议所规定的借款期限偿还贷款本金及利息。本贷款可以提前归还但需一周前书面通知甲方、乙方。

八、丙方归还贷款时,应将款项划至乙方在银行开立的帐户。乙方收到资金后将款项划收甲方在银行开立的帐户内。

九、风险责任,本贷款本息收回风险由甲方负责,乙方负责监督贷款使用和按期收回贷款本息。

十、本协议适用中国法律并根据该法进行解释。

十一、本协议从三方签字之日起生效,至丙方还清本息时即自动失效。本协议正本叁份。

甲方,乙方, 丙方

(公章) (公章)(公章)

代表签字 代表签字 代表签字 年月日

人民币固定资产贷款合同 合同号

贷款方,中国银行信托咨询公司(以下简称甲方)

地址,北京西交民巷17号

电话,601.5010 601.4422-339

借款方,____(以下简称乙方)

地址,____

电话,____

根据国务院颁发的借款合同条例以及文批准立项,甲乙双方就下列人民币固定资产贷款事宜协商一致,特订立本合同,供双方信守。

第一条 贷款金额,经乙方申请,甲方同意按下列条款向乙方发放固定资产贷款(大写人民币____万元)。

第二条 贷款用途,本合同项下的贷款仅限用于____,专款专用,不得挪用。

第三条 贷款期限,自甲方第一笔拨款之日起至乙方全部还清本息之日止,共计__个月(__年)。

第四条 贷款利率,本贷款利率为月息____‰。在本合同有效期间,如遇中国人民银行调整利率或变更计息办法,自其公布或生效之日起,本贷款上述利率或计息办法亦作相应调整,并以甲方通知为准。

第五条 贷款的拨付和作用,甲方在本合同规定的用途和金额内,按照乙方提供的、经借贷双方协商同意的用款计划,逐笔核贷,供给资金。乙方须于每次用款日前__天以电报(加注双方确定的编码)或信函(信托放款支付凭条)方式通知甲方用款的具体日期、金额。甲方接到上述通知后,即按要求用款日期、金额将款项以电汇方式划拨至乙方____在____行开立的人民币第____号帐户内。乙方须在发出上述用款通知的同时即将签字、盖章的贷款借据寄甲方。

①乙方须按用款计划用款。②如延迟用款,除须于该次计划用款日前一个月书面通知甲方外,乙方将对延迟用款金额部分自延迟之日起,按实际延迟天数,收取本贷款利率之50%的承担费。如延迟天数超过__天,甲方有权终止贷款,并保留立即对已贷款部分本息的追索权。③如提前用款,乙方须于该次提前用款日前二个月书面通知甲方,经甲方同意后生效,否则甲方因资金不便、不能适时供应资金之责任,由乙方自负。如因国家计划或政策变化等因素使甲方不能按原用款计划供应资金,甲方不承担违约责任。

第六条 计、付利息,本贷款起息日为甲方第一笔拨款日,利息按实际用款天数,以360天为一年计算,乙方每季度向甲方付息一次。计算与付息日为每季度/半年最后一个月的二十日。如该日恰逢非银行营业日,则顺延至下一个营业日。

第七条 贷款管理,乙方须按时向甲方提供每月、季、半年及年度财务报表,并每半年向甲方提供本贷款使用和效益情况报告。甲方有权在其认为必要的时候检查本贷款的使用情况以及乙方的生产经营活动和财务状况,乙方有义务向甲方提供一切必要的资料,并给予协助和提供方便。乙方如发生任何影响本贷款按期还本付息的固定资产或其他债务之增加,须事先经甲方同意。

第八条 贷款偿还,乙方必须在本合同规定的贷款期限内,按还款计划偿还贷款,不得逾期。如提前还款,须于该次还款期日前__天书面通知甲方,经甲方同意方可提前还款。每次提前还款不得少于人民币____万元。本贷款非经甲方特别许可,不得展期。本贷款项下的应还本金、利息(包括罚息)、承担费,均由乙方以电汇方式汇至甲方在中国银行总行营业部开立的人民币第____号帐户内。

第九条 还款担保,本贷款本息的偿还由经甲方认可的、有实际担保能力的作为乙方的担保人,担保人按甲方的条件和格式向甲方出具不可撤销的担保书。一旦乙方不能按本合同(包括还款计划书)的规定按期偿还贷款本息(包括罚息、承担费),上述担保人保证按担保书在接到甲方书面通知后十天内,无条件代为偿还乙方所欠的应还本息(包括罚息承担费)。

第十条 违约责任,

一、如乙方不按本合同规定的用途用款,甲方有权停止贷款,部分或全部收回已发放的贷款,并对其挪用金额部分自挪用之日起,在本合同利率基础上加收100%的罚息;

二、如乙方不按本合同(包括用款计划书)的规定按期偿还贷款本息,甲方有权对逾期偿还金额部分,自逾期之日起,在本合同利率基础上加收30%的罚息。

三、在发生下列情况之一时,甲方有权停止发放贷款,并立即或限期提前收回已发放的贷款,

(一)乙方向甲方提供的情况、报表、资料不真实或拒绝甲方对本贷款的上述合理管理或检查;

(二)乙方与第三者发生诉讼,经法院判决败诉,从而影响了其还款能力;

(三)乙方的资产总额不足以抵偿其负债总额;

(四)乙方的担保人违反或失去担保书中的条件;

(五)乙方或其担保人在本合同履行期内濒临破产。

四、交叉违约条款,凡乙方对除本贷款之外的其他债务有违约行为,或其它债务已经(或可以)加速到期,或乙方经司法程序宣告破产或乙方承认无力清偿已到期债务,或将其财产让与给其他债权人,则均被视为对本合同同时违约,本贷款亦须同时(以同等比例)加速到期受偿或同时(以同等比例)分配乙方的让与及清偿财产。

第十一条 乙方须对本贷款项下购置的固定资产,在贷款期内办理以甲方为受益人的财产保险,直至乙方全部还清本息。保险单亦由甲方保管。

第十二条 甲方将委托____代其管理本合同项下贷款的使用和归还以及办理与本合同有关的贷方所授权或委托的其它事项。

第十三条 合同变更,甲、乙任何一方如要求变更本合同或其中条款,须事先以书面形式通知对方。在双方达成新协议前,本合同仍然有效。

第十四条 本合同不因乙方或其担保人的关停并转、清盘、破产、人事变动及其它债务而影响其对本贷款本息的上述偿还和本合同项下其他义务的履行。

第十五条 本合同未尽事宜,甲、乙双方将通过友好协商予以解决。甲乙双方如就本合同项下有关事宜发生争执,友好协商不能解决时,按照我国有关法律,诉之法院。

第十六条 本合同所附“贷款借据”、用款计划书和担保书等文件均作为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

第十七条 本合同正本一式二份,经甲乙双方共同签字盖章后生效,甲乙双方各执一份,具有同等效力。

甲方乙方 19年月日

不可撤销担保书

致中国银行信托咨询公司,

根据贵公司与(以下简称借款人)于年月日签订的中托字第

号贷款合同书的规定。我应借款人的要求开立以贵公司为受益人的不可撤销的担保书,向贵公司担保下列各项,

一、借款人不能按照合同规定的还款期限和金额偿还贷款时,本担保人将全部承担一切经济损失。担保的金额为(货币)及其相应的利息和有关费用。

二、当收到贵公司的书面通知,说明借款人无力履行其还款责任时,本担保人保证在三日之内立即无条件地偿还借款方所欠贵公司借款本息及其有关费用、税款及因延误还款而发生的一切费用。

三、如本担保人在收到贵公司书面通知的三日内不能履行上述担保责任时,贵公司有权从担保人在银行开立的任何帐户中扣款(开户行为中国银行帐号和工商银行分理处)。

四、本担保书是一种连续担保和赔偿的保证,不受借款方上级单位任何指令和借款方与任何单位签订的任何协议、文件影响,也不因借款方是否破产、无力清偿借款、丧失企业资格、更改组织章程等各种变化而有任何改变。

五、本担保人是经上级主管部门批准成立、工商行政管理部门发给营业执照的法人或有权提供此类担保的政府部门,并有足够偿还借款的财产作保证,保证履行本担保书规定的义务。

六、本担保人确认担保人提供此项担保没有违犯国家有关法律、规定、政策和其上级主管部门的有关规定,今后也不会受上述法律、规定、政策变化的影响。

保证人,(公章)保证人地址,

保证人开户银行及帐号, 年月日

贷款借据贷款合同号, 年 月 日编号,

┌──────┬─────────┬─────┬───────────┐

│ 借款单位 │ │开户行及│ │

││ │ 帐号 │ │

├──────┼─────────┼─────┼───────────┤

│ 贷款单位 │ │开户行及│ │

││ │ 帐号 │ │

├──────┼─────────┼─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┤

│ 借款金额 │ │亿│千│百│十│万│千│百│十│元│

│ (大写) │人民币├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤

││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─┬────┴─────┬──┬┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤

│利││借款││

│率││用途││

├─┼───┬──────┴──┼─────────┬────────┤

│ │顺 序│ 日 期 │还款金额│备 注│

│ ├───┼─────────┼─────────┼────────┤

│ │ 1 │ 月 日 │元││

│还├───┼─────────┼─────────┼────────┤

│款│ 2 │ 月 日 │元││

│计├───┼─────────┼─────────┼────────┤

│划│ 3 │ 月 日 │元││

│ ├───┼─────────┼─────────┼────────┤

│ │ 4 │ 月 日 │元││

│ ├───┼─────────┼─────────┼────────┤

│ │ 5 │ 月 日 │元││

├─┴───┴─────────┴─────────┴────────┤

│兹借到中国银行总行信托咨询公司上列贷款,我单位愿遵照银行贷款办法办理│

│;按月息‰计付利息;在贷款到期时保证按还款计划还清贷款本息。│

│借款单位(盖章)担保单位(盖章)│

├─┬───┬───┬──────┬─────────┬───────┤

│ │ 月 │ 日 │ 偿还本金 │ 结 欠 本 金 │ 备注 │

│ ├───┼───┼──────┼─────────┼───────┤

│还│ │ ││ │ │

│款├───┼───┼──────┼─────────┼───────┤

│记│ │ ││ │ │

│录├───┼───┼──────┼─────────┼───────┤

│ │ │ ││ │ │

│ ├───┼───┼──────┼─────────┼───────┤

│ │ │ ││ │ │

└─┴───┴───┴──────┴─────────┴───────┘

外汇固定资产贷款合同

合同号

贷款方,中国银行信托咨询公司(以下简称甲方)

地址,北京西交民巷17号

电话,601.5010 601.4422-339

借款方,____(以下简称乙方)

地址,____

电话,____

根据国务院颁发的借款合同条例以及文批准立项,借贷双方就下列外汇固定资产贷款事宜协商一致,特订立本合同,供双方信守。

第一条 贷款金额,经乙方申请,甲方同意按下列条款向乙方发放固定资产贷款____万美元(大写___万美元)。

第二条 贷款用途,本合同项下的固定资产贷款仅限用于____,专款专用,不得挪用。

第三条 贷款期限,本合同项下贷款期限为__个月,从甲方第一次拨款之日起计算。

第四条 贷款利率,本贷款利率按中国银行__年期外汇固定资产贷款每__月浮动利率加__%。并每__月调整一次,同时通知乙方。

第五条 贷款的拨付和使用,甲方在本合同规定的用途和金额内,按照乙方提供的经借贷双方协商同意的用汇计划逐笔核贷,供给资金。乙方须于每次用汇前十天以加押电报或信函(信托放款支付凭条)方式通知甲方用汇的具体日期、金额。甲方在接到上述通知后,即按要求的用汇日期、金额将款项以电汇方式划拨至乙方在____行开立的外汇第____号帐户内。乙方须在发出上述用汇通知的同时将签字、盖章的贷款借据寄甲方。

①乙方须按用汇计划用款。②如延迟用汇,除须于该次计划用汇日前一个月书面通知甲方外,甲方将对延迟用汇金额部分自延迟之日起,按实际延迟天数,收取本贷款利率之50%的承担费。如延迟天数超过__天,甲方有权终止贷款,并保留立即对已贷款部分本息的追索权。③如提前用汇,乙方须于该次提前用汇日前二个月书面通知甲方,经甲方同意后生效,否则甲方因资金不便、不能适时供应资金之责任,由乙方自负。④如因国家计划或政策变化等因素使甲方不能按原用汇计划供应资金,甲方不承担违约责任。

乙方如需在用汇前对外开出信用证,须事先经甲方审核同意后,方可办理。

第六条 计、付利息,本贷款起息日为甲方第一笔拨款日,利息按实际用汇天数,以360天为一年计算,乙方须每季度/半年向甲方付息一次。

第七条 贷款管理,乙方须按时向甲方提供每月、季、半年及年度财务报表,并每半年向甲方提供本贷款使用和效益情况报告。甲方有权在其认为必要的时候检查本贷款的使用情况以及乙方的生产经营活动和财务状况,乙方有义务向甲方提供一切必要的资料,并给予协助和提供方便。乙方如发生任何影响本贷款按期还本付息的固定资产或其他债务之增加,须事先经甲方同意。

第八条 贷款偿还,乙方必须在本合同规定的贷款期限内,按还汇计划偿还贷款,不得逾期。如提前还款,须于该次提前还款期前__天书面通知甲方,经甲方同意方可提前还款。每次提前还款不得少于____万美元。本贷款非经甲方特别许可,不得展期。本贷款项下的应还本金、利息(包括罚息)、承担费均应以与贷款币别相同的外汇偿付,并由乙方以电汇方式汇至甲方在中国银行总行营业部开立的外汇第____号帐号内。

第九条 还汇担保,本贷款本息的偿还由甲方认可的,有实际担保能力的____作为乙方的担保人。并由上述担保人按甲方的条件和格式向甲方出具不可撤销的担保书。一旦乙方不能按本合同(包括还汇计划书)的规定按期偿还贷款本息(包括罚息承担费),上述担保人保证按担保书在接到甲方书面通知后十天内,无条件代乙方偿还所欠的应还本息(包括罚息承担费)。

第十条 违约责任,

一、如乙方不按本合同规定的用途用汇,甲方有权停止贷款,部分或全部收回已发放的贷款,并对其挪用金额部分自挪用之日起,在本合同利率基础上加收100%的罚息;

二、如乙方不按本合同(包括用汇计划书)的规定按期偿还贷款本息,甲方有权对逾期偿还金额部分,自逾期之日起,在本合同利率基础上加收30%的罚息。

三、在发生下列情况之一时,甲方有权停止发放贷款,并立即或限期提前收回已发放的贷款,

(一)乙方向甲方提供的情况、报表、资料不真实或拒绝甲方对本贷款的上述合理管理或检查;

(二)乙方与第三者发生诉讼,经法院判决败诉,从而影响了其还汇能力;

(三)乙方的资产总额不足以抵偿负债总额;

(四)乙方的担保人违反或失去担保书中的条件;

(五)乙方或其担保人在本合同履行期内濒临破产。

四、交叉违约条款,凡乙方对除本贷款之外的其他债务有违约行为,或其它债务已经(或可以)加速到期,或乙方经司法程序宣告破产或乙方承认无力清偿已到期债务,或将其财产让与给其他债权人,则均被视为对本合同同时违约,本贷款亦须同时(以同等比例)加速到期受偿或同时(以同等比例)分配乙方的让与及清偿财产。

第十一条 乙方须对本贷款项下购置的固定资产在贷款期内办理以甲方为受益人的财产保险。直至乙方全部还清本息。保险单送交甲方保管。

第十二条 甲方将委托代其管理本合同项下贷款的使用和归还以及办理与本合同有关的贷方所授权或委托的其它事项。

第十三条 合同变更,甲、乙任何一方如要求变更本合同或其中条款,须事先以书面形式通知对方。在双方修改合同或达成新协议前,本合同仍然有效。

第十四条 本合同不因乙方或其担保人的关停并转、清盘、转产、人事变动及其它债务而影响其对本贷款本息的上述偿还和本合同项下其他义务的履行。

第十五条 本合同未尽事宜,甲、乙双方将通过友好协商予以解决。甲乙双方如就本合同项下有关事宜发生争执,友好协商不能解决时,按照我国有关法律诉之法院。

第十六条 本合同所附贷款借据、用汇计划书和担保书等文件均作为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

第十七条 本合同正本一式二份,经甲乙双方共同签字盖章后生效,甲乙双方各执一份,具有同等效力。甲方乙方 19年月日

中国银行信托投资公司外汇固定资产贷款合同

合同号,存档号,

借款方,贷款方,日 期,地 点,

贷款合同 合同号,

借方,

贷方,中银信托投资公司

经借、贷双方友好协商,同意签定本贷款合同,并共同遵守合同中每一条款,不得单方毁约。

第一条 贷款种类

本合同项下的贷款为外汇固定资产贷款,贷款的具体用途必须是借、贷双方确认的并经国家有关主管部门正式批准的项目。此贷款项下的资金不得挪作它用。

第二条 贷款币种及金额

币种,

金额, (小写)

(大写)

第三条 贷款用途

此笔贷款用于借款方经____(批准单位)____号文批准的____项目。上述的有关批准文件应作为此贷款合同的附属文件交贷方存档备查。此笔贷款的用途是唯一的,借方不得在此贷款合同规定之外的任何项目上使用。

第四条 贷款期限

第一笔用款,自年月日至年月日,共计天。

第二笔用款,自年月日至年月日,共计天。

第三笔用款,自年月日至年月日,共计天。

第四笔用款,自年月日至年月日,共计天。

第五条 起息日与到期日

本贷款合同第四条中限定的起息日与到期日的规定如下,

起息日--本贷款合同项下全部或部分资金自贷方帐户划出之日为该笔资金的起息日,自该日起对划出的资金开始计息。

到期日--本贷款合同项下的到期日为借方将偿付资金汇至贷方帐户之日。如借方在规定的到期日未能将规定偿付的金额划至贷方帐户,则按逾期处理,借方应按规定支付逾期利息。

第六条 利率与计息结算

1.利率

(a)固定利率,按年利率%计算。

(b)浮动利率,按贷方划款日伦敦银行同业拆放的同期利率加 (libor+ )计算。

(a)、(b)两项,只能选择一种。对于(b)项,利率浮动在每期固定利息结算日进行。

2.计息结算

利息按贷款实际发生额每__个月结算一次。上半年三月二十日、六月二十日,下半年九月二十日、十二月二十日为固定结算日。借方在结算日应偿付的本息如未能如期划至贷方帐户,则贷方自将未偿部分金额转入本金复利计算。

第七条 贷款手续费

本合同规定贷方将向借方收取贷款手续费。手续费率为本合同贷款总额的__%;贷款手续费借方应于第__个计息结算日一次性支付,支付形式与该期支付的本息支付方式相同。

第八条 计息宽限期

本合同规定该笔贷款每笔发生额自起息日起有__个月的计息宽限期,即自起息日起有__个月不支付利息。宽限期内利率不变,但遇结息日时不复利计算。宽限期结束后自第__个月开始正常计息,如该月有固定结算日,则自起息日起至该固定结算日止的全部利息在该日支付;如该月无固定结算日,则该月的20日定为宽限期后的第一个结算日,结算方法与固定结算日相同。

第九条 固定资产保险

该固定资产贷款项下形成的固定资产由借方负责向保险公司办理财产保险。无论是人为或自然等任何原因引起的固定资产灭失或损坏,均不影响本合同的法律效力,借方不得以任何理由拒绝向贷方支付贷款本息和有关费用。

第十条 还款

1.借方应严格按还款计划或本合同的规定偿还贷款本息及有关费用;

2.按外汇贷款惯例,此合同项下的贷款不能提前偿还,如借方因故需提前还款时,应在预计偿还日前十五天书面通知贷方并获得贷方的许可。对不经贷方许可而提前归还的贷款部分,贷方将向借方一次性收取实际提前偿付金额总额__%的承担费。

3.借方确因正当理由而无法按期还款时,应于规定还款日前一个月向贷方提出延期付款的申请,并准备必要的材料以便办理有关展期的手续,经贷方批准同意展期的贷款部分,贷方将不予罚息。贷款展期只限一次,展期到期后贷款将按逾期处理。

第十一条 保证

1.借方保证向贷方提交的所有材料或文件都是合法、真实、有效的。

2.借方保证本合同项下的贷款专款专用,不挪作它用。

3.借方保证按时向贷方提交使用贷款的有关材料(包括技改项目或工程建设进度的材料、设备进口或购置方面的材料、设备投入运行或工程完工后企业的财务状况和经营情况资料等等),接受贷方的监督和检查。

4.借方由于变更、改制、承包或经主管部门批准实行关、停、并、转时,借方保证最迟于上述事件发生之前一个月以前通知贷方,并立即清偿与贷方之间的所有债务。经贷方同意,借方可将债务转移给接收单位或新设单位(在债务转移的过程中,借方应向贷方出示并送交其主管部门或发包方的发文或有关文件),但接收债务的单位必须与贷方重新签定贷款合同,合同签字以前,贷方随时有向借方或借方接收人追偿债务的权利。

5.贷方保证按照合同的有关条款或用款计划及时向借方提供贷款。

第十二条 违约责任

无论何方、亦无论何种原因、以何种方式拒绝执行或拖延本合同规定的所有条款之任何一项,均视为违约行为,应按下述条款执行,

1.如借方不按合同规定,挤占挪用本合同项下的贷款时,贷方将按规定加收罚息。罚息利率规定为在原贷款利率基础上加收__%;

2.如借方未按本合同规定或未经贷方展期认可而发生不能按期还款情况时,贷方最多给予借方__天的还款宽限期。如在宽限期终止时借方仍不能清偿全部应付款项,则自宽限期终止日的第二天开始,贷方将对借方未偿还款项部分的金额按每日__%的利率在原贷款利率基础上加收罚息;

3.如贷方未按本合同或用款计划规定按时拨付款项,则借方给予贷方__天的宽限期。超过宽限期,借方有权要求贷方按实际违约金额及延误天数按贷方罚取借方逾期贷款的同等利率向借方支付违约金;

4.如借方在贷方加收罚息及多次通知、警告后仍未能偿还贷方贷款时,贷方将通过法律手段向借方追偿所有未还资金。在诉讼期间,借方欠款仍按逾期利率计息,直至裁决内容提出新的利率为止。

第十三条 担保

本贷款由以下单位提供以下形式的担保,

1.

2.

3.

4.

上述的担保文件作为本合同的附件,是本合同不可分割的组成部分。

第十四条 仲裁

本合同执行期间,如发生条款内容的争议,借、贷双方首先应协商解决。如协商不成,交由贷方所在地的仲裁机关仲裁。此仲裁是终局的,由此发生的一切费用由败诉方负担。

第十五条 合同生效

本合同自双方有权签字人签字、并加盖公章之日起生效。

第十六条 合同文本及附件

1.本合同正式文本使用语言为中文,如需要,亦可使用英文或其他语言文本。如两种或两种以上文本的合同内容发生矛盾时,一切内容解释以中文文本为准。

2.本合同正本一式二分,借、贷双方各执一份;副本若干,份数不限。

借方, 贷方,中银信托投资公司

有权签字人,有权签字人,

签章, 签章,

开户银行, 开户银行,中国银行总行营业部

银行帐号, 银行帐号,1494600108

经办人,经办人,

日期, 日期,

贷款合同合同号,

一、合同双方

借 方,

贷方,中银信托投资公司

二、贷款种类

本合同项下贷款为流动资金贷款,不得挪作它用。

三、贷款币种及金额

币 种,

金 额,

(小写)

(大写)

四、贷款用途,

五、贷款期限,自年月日至年月日,共计天。

六、利率与计息

1.利率,(a)按年利率%计算;

(b)按贷方划款日伦敦银行同业拆放同期利率加 (libor+ )计算。

2.计息,按贷款实际发生额半年结算一次,上半年六月二十日,下半年十二月二十日,如借方未于计息日付应付利息,上述贷款利率按实际用款天数(360日/年)计息。

3.起息,按实际汇出日起计息。

4.如中国银行总行制定的计息办法发生变化时,本合同将按新的办法执行。

七、还款

1.借方应严格按还款计划或本合同规定还款;

2.借款方提前还款时,应在预计偿还日前十五天书面通知贷方并获得贷方的认可。对不经贷方认可而提前归还的贷款部分,贷方将向借方收取一次性%的承担费;

3.借方因故无法按期还款时,应于规定还款日前一个月向贷方提出延期付款的申请。并准备办理有关展期的手续。经贷方批准同意展期的部分,不予罚息。

八、保证

1.借方保证向贷方提交的所有资料必须是合法、真实、有效的文件。

2.借方保证本合同项下的贷款专款专用,不挪作它用。

3.借方保证按时向贷方提交使用贷款的有关资料,接受贷方的监督和检查。

4.借方由于变更、改制、承包或经主管部门批准关、停、并、转时,保证最迟于一个月以前通知贷方,并立即清偿所有债务。经贷方同意,借方可将债务转移给接收单位或新设单位,但接收债务单位必须与贷方重新签订贷款合同,合同签订以前,贷方随时有向借方追偿债务的权利。

5.贷方保证按照合同的条款及用款计划及时向借方提供贷款。

九、违约责任

1.无论何方,亦无论因何种原因、何种方式拒绝执行或拖延执行本合同规定的所有条款之任何一项,均视为违约行为,应按下述条款或通过法律程序予以解决。

2.如贷方不按合同规定,挤占挪用本合同项下的贷款时,贷方将按人民银行有关规定在原有贷款利率基础上加收%的罚息;

3.如贷方未按本合同或用款计划规定按时拨付款项,借方有权要求贷方按实际违约金额及延误天数,按罚收逾期贷款的同等利率向借方支付违约金。

4.如借方未按本合同或还款计划规定按期还款时,贷方将给予借方天的宽限期,如在宽限期内借方仍不能清偿全部款项,则贷方将对借方加收未偿还部分每日%的罚息。

5.如借方在贷方加收罚息及多次通知、警告后仍不能偿还贷方贷款时,贷方有权通过法律手段向借方追偿所有未还资金。

十、担保

十一、合同生效

本合同自双方有权签字人签字并加盖公章之日起生效。

十二、仲裁

本合同执行期间,如发生争议,借、贷双方首先应协商解决。如协商不成,交由中国有关部门仲裁。此仲裁是终局的。由此发生的一切费用由败诉方负担。

十三、本合同正本一式二份,借、贷双方各执一份;副本若干,份数不限。借方,贷方,中银信托投资公司

有权签字人, 有权签字人,

盖 章, 盖 章,

开户银行,开户银行,中国银行总行营业部

银行帐号,银行帐号,1494600108

日 期, 日 期, 中国信息信托投资公司贷款合同中投人贷字第号 年月日申请借款单位(以下简称甲方)由单位担保,并经 批准,向中国信息信托投资公司(以下简称乙方)申请借款,双方议定以下条款,共同遵守,

第一条 甲方申请借款总额为人民币万元(大写)。借款用于 保证专款专用。

第二条 乙方根据甲方报送的工程用款计划和用款借据及时审查发放贷款,以保证甲方工程需要。甲方违反政策、擅自改变计划,挪用贷款或物资,乙方有权停止发放贷款。被挪用的贷款要加收百分之五十的利息或如数扣回。

第三条 借款期限定为年月(指从第一笔贷款之日起到最后还清全部本息)。借款利率,月息为‰;年息为%(如国家利率调整,1.利率不变;2.相应调整)按计收利息。贷款逾期不还,按国家规定的相应贷款利率加收百分之二十利息。

第四条 甲方保证按期归还贷款。甲方如不能按期还清贷款,担保单位必须承担还款责任。乙方有权从甲方或担保单位存款户中扣回。

第五条 甲方同意按时向乙方报送工程进度,贷款使用情况的统计报表和资料,为乙方工作提供方便。

第六条 签定本合同后,贷款方如未能按期向借款方提供或借款方未能按规定的时间提用借款,都应视违约,并视违约天数,额度,每天按付违约金。

第七条 本合同一式叁份,由甲乙双方和担保单位各执一份,具有同等法律效力。

借款单位(盖章) 担保单位(盖章) 贷款单位(盖章)

负责人, 负责人, 负责人,

财务部门(盖章) 财务部门(盖章) 业务负责人,

财务负责人, 财务负责人, 财务负责人,

开户银行,开户银行,开户银行,

帐 号, 帐 号, 帐 号,

电 话, 电 话, 电 话,

地 址, 地 址, 地 址,

年 月 日年 月 日年 月 日

签约地点, 借款申请书(代借款借据)

19年月日

┌───────────┬───────┬────┬──┬───┬──┐

│借款单位名称 │ │开户银行││帐号 ││

├───────────┼───────┼────┴──┼───┴──┤

│申请款金额(大写)│ │借款期限 ││

├───────────┼───────┼───────┼──────┤

│借款种类 │ │借款用途 ││

├─┬─────────┴───────┴───────┴──────┤

│借││

│款││

│原││

│因││

├─┼────────┬───────────┬───────────┤

│ │分期借款│ 分期还款 │ │

│ ├──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┤ │

│借│日期│金额│利率│日期│本金│利息│合计│ │

│还├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤借款批准后以本申请书作│

│款││││││││为借款借据│

│计├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ │

│划││││││││借款单位盖章 负责人章│

│ ├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ │

│ ││││││││ │

├─┼──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───────────┤

│业││

│务││

│部││

│意││

│见│业务部负责人 经办人年 月 日 │

├─┼────────────────────────────────┤

│公││

│司││

│审││

│定││

│意││

│见│负责人签章 年 月 日 │

└─┴────────────────────────────────┘

银行借款合同怎么写 篇2

2022个人向银行借款的合同范本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。个人向银行借款的合同范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022个人向银行借款的合同范本正文内容

甲方(借款人):_____________________

身份证号码:_________________________

乙方(贷款人):_____________________

身份证号码:_________________________

甲乙双方就下列事宜达成一致意见,签订本合同。

一、乙方贷给甲方人民币(大写)_____________________,于_____________________前交付甲方。

二、贷款利息:_____________________________________________

三、借款期限:_____________________________________________

四、还款日期和方式:_______________________________________

五、违约责任:_____________________________________________

六、本合同自_____________________生效。本合同一式两份,双方各执一份。

甲方(签字、盖章):_____________________

合同签订日期______________

乙方(签字、盖章):_____________________

合同签订日期______________

银行借款合同怎么写 篇3

2022商业银行借款合同范本专业版是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。商业银行借款合同范本专业版能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022商业银行借款合同范本专业版正文内容

合同编号:___________ ________年_____字第_____号

公路

借款人:___________

住所(地址):___________

法定代表人:___________

贷款人:___________

住所(地址):___________

法定代表人(负责人):___________

签订时间:________年____月____日

签订地点:___________

借款人因___________公路建设项目,向贷款人申请人民币贷款___________万元,期限为________年。根据我国有关法律规定,经双方当事人平等协商,自愿签订本贷款合同(以下简称本合同)。

第一条 借款人陈述与保证

1.1 借款人是依法设立的、具有法人资格的实体,依法有权订立和履行本合同;

1.2 所建项目已经取得有关批复文件,包括项目建议书批复文件、工程可行性研究报告批复文件、环保批复文件、征用土地批文、开工批复文件、项目资金承诺文件、公路收费权批文或意向性承诺书等所有应该取得的政府批准文件;

1.3 向贷款人提供本项目下的批准其借款的文件、担保性文件、建设工程承包合同、原材料供应合同、技术咨询合同等;

1.4 本合同项下___________万元的项目资本金按期、足额到位;

1.5 向贷款人提供本项目的其他建设资金的贷款方及其他资金出资方的资金承诺书;

1.6 在总投资中单列百分之___________的预备费用于应付意外事件及物价上涨可能引起的成本超支;

1.7 本合同项下借款人的债务与借款人其他债务处于平等地位(法律另有规定的除外);

1.8 在谈判、签署、履行本合同过程中向贷款人提供的有关资料真实、完整、准确;

1.9 目前无重大经济纠纷发生。

第二条 贷款

2.1 贷款人同意向借款人提供总额为人民币___________万元的贷款。

2.2 本合同项下的贷款只能用于 公路项目建设。

2.3 本合同项下贷款期限共________年_____个月,自________年____月____日起至________年____月____日止。

2.4 在贷款期限内,借款的实际提款日和还款日以贷款人批准的借据为准;其他记载事项与本合同不一致的,以本合同为准,借据是合同的组成部分。

第三条 利率和利息

3.1 本合同项下的贷款利率,确定为年息百分之_____。在本合同有效期内,如遇中国人民银行调整利率,并且本合同项下的利率在规定的调整范围内的,则按中国人民银行的规定作相应的调整,无须经借款人同意。

3.2 本合同项下的贷款利息,以每年360天为基数,从借款人提款之日起,按实际贷款余额和占用天数计收(包括第一天,除去最后一天)。

3.3 贷款人在每一结息日向借款人计收利息。贷款到期,利随本清。

第四条 提款前提条件

4.1 首次提款前,借款人必须向贷款人提交下列文件或办理下列事项:

4.1.1 贷款证交由贷款人审核;

4.1.2 本合同项下贷款所建项目的有关批复文件,包括项目建议书批复文件、工程可行性报告批复文件、环保批复文件、征用土地批文、开工批复文件、项目资金承诺文件、收费权批文或意向性承诺以及项目资金计划安排等;

4.1.3 生效的建设承包合同;

4.1.4 生效的原材料供应合同;

4.1.5 项目财产保险单;

4.1.6 所有依法生效的担保性文件。

4.2 首次和每次提款前,借款人必须满足下列条件:

4.1.1 担保合同合法有效;

4.1.2 本合同项下贷款所建项目的资本金和其他筹措资金已按规定的时间足额到位;

4.1.3 未发生成本超支或者成本超支部分已自筹解决;

4.1.4 未发生本合同规定的违约事件;

4.1.5 出具按规定用途使用贷款的情况报告及有关的财务报表、资料;

4.1.6 按本合同规定向贷款人办理提款手续;

4.1.7 已按第7.3条的规定开立账户。

第五条 贷款人承诺

5.1 按照本合同的约定,及时足额拨付应当发放的贷款;

5.2 对获悉的借款人项目建设、财务收支等情况依法保密。

第六条 争议解决

6.1 借贷双方在履行本合同的过程中发生争议的,应当通过协商解决;协商不成的。

第七条 通讯

7.1 本合同履行中的任何通知和沟通均应直接送交,或者采用挂号信函、传真、电报、电传等书面形式。但是采取除挂号信函之外的其他书面形式送交的,应在事后三天内以挂号信函方式补寄对方。

7.2 本合同履行中的各种送交,均以寄件人寄出的时间为送交时间。

7.3 本合同双方的通讯地址,以本合同缔约人栏中的记载为准,如有变更,应立即通知对方。

第八条 其他

8.1 本合同自双方的法定代表人(负责人)或者授权代理人签字,并加盖公章后生效,至本合同项下所有应付款项全部清偿之日止。

8.2 本合同未尽事宜可由双方另行约定作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。

借款人:___________ (公章)

法定代表人(或授权代理人):___________ (签字)

贷款人: ___________ (公章)

法定代表人、负责人(或授权代理人):___________ (签字)

附件一: 承诺函

中国工商银行___________分行:

为了使___________公路项目能够按照预定的工期完工,本___________承诺当工程成本超过原定计划资金安排或因借款人原因导致资金不足时,本单位将以补充投资或向其他金融机构融资以及其他任何方式提供项目所需的任何资金。

如本单位不能提供该项目所需资金导致项目不能按期完工的,本单位将无条件代借款人偿还贷款本息。

本承诺独立于借款合同,不因借款合同的修改、变更而修改、变更,也不因借款合同的无效而无效。

出具人:____________

________年____月____日

银行借款合同怎么写 篇4

2022银行借款合同范本专业版是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。银行借款合同范本专业版能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022银行借款合同范本专业版正文内容

贷款人:

借款人:

经贷款人、借款人协商一致,根据国家有关法律、法规、规章的

规定、签订本合同,共同遵守。

第一条 贷款人同意向借款人发放以下内容贷款:

(一)贷款种类:

(二)借款用途:

(三)借款金额 (大写)

(四)借款期限:自年月月日止。 具体用款、还款计划如下(略)

(五)贷款利率:

(六)还款方式:

第二条 借款人承诺:

(一)按期归还贷款本息;

(二)按合同约定使用贷款,不攘自改变借款用途;

(三)向贷款人按月提供真实的资产负债珍、损益珍及所有开户行、账号等资料;

(四)接受贷款对其信贷资金使用情况和有关生产经营、财务活动的检查监督;

(五)用本企业资产对他人债务进行担保,应事先通知贷款,并不得影响贷款人到期收回贷款;

(六)法定人代表人变更、法人住所或经营场所及注册资金发生变动时,应事先通知贷款人;

(七)因实行承包、租凭、联营、股份制造、分立、被兼并(合并)、产权有偿转让、对外投资等体制变更时必须提前通知贷款人并落实还款措施。

第三条 贷款人承诺

(一)按期、按额向借款方提供贷款;

(二)不向借款人收取合同以外的费用;

(三)对借款人的债务、财务、生产、经营情况保密。

第四条 借款方因特殊情况不能按期偿还贷款,应在贷款到期前 天内向贷款方提出书面申请。经贷款人同意,签订展期协议后,方可延长还款期限,但贷款利率要按累计期限档次确定。

第五条 违约责任:

1、 不按期归还贷款本金又获准展期,从逾期之日起利率万分之 计收利息;

2、 不按期偿付贷款利息,贷款人对借款人款支付的利息计收复利;

3、不按合同规定使用贷款,按挤占挪用处理,此期间对挤占挪用部分按日利率万分之 计收利息。

4、违反本合同第二条(二)至(七)项,贷款人有权停止本合同尚款发放的贷款提前收回尚款到期的贷款。

(二)贷款人违约:

1、贷款人不能按期、按额向借款人提供资金时,按违约数额和延期天数处以日利率万分之 的违约金;

2、违反第三条(二)项时借款人有权拒绝,违反第(三)项时,可向人民银行投诉;

第六第 贷款到期收回贷款或依照本合同条五条提前收回贷款均可直接从借款人账户中扣收。

第七条 本合同发生纠纷

1、由贷款人住所地人民法院解决。

2、提交沧州仲裁委员会促裁解决。

第八条 其他约定事项

第九条 本合同未尽事宜,遵照国家有关法律、法规和规章办理。

第十条 本合同一式二份,借款、贷款人各待一份。本合同自各方签章之起生效。

贷款人(签章):_________借款人(签章):_________

签订地点:____________签订地点:____________

_________年____月____日_________年____月____日

编辑推荐

装修服务合同精选10篇


随着全球经济的不断飞速发展,人们逐步意识到合同的作用。合同的产生及发展历史中不难看出合同与商品市场以及市场经济的紧密关系,你了解合同文书怎样写吗?找范文网的编辑根据您提出的要求特别为您整理了一篇“装修服务合同”,如果你觉得这篇文章对你有帮助希望能将它分享给需要的人!

装修服务合同【篇1】

甲方:

乙方:

甲乙双方本着互利、互谅、互让的原则,甲方将天泉.聚龙新一期标段需要使用的水泥交由乙方提供,为明确双方的权利、义务,经充分协商,达成以下一致协议,供双方共同遵照执行:

一、工程名称:

二、承包方式:水泥送货到现场下车。

三、合同价款:经甲、乙双方协商,___32.5元吨。

四、付款方式:乙方向甲方供货到达100吨后,甲方付清货款后乙方再继续供货,否则乙方停止供货,剩余款项待工程竣工后一个月付清。

五、乙方必须满足甲方施工现场需用量,如因乙方材料不到场,造成甲方工地停工及损失,由乙方负责。乙方向甲方提供的水泥必须为合格产品,如果乙方提供的水泥出现质量问题,给甲方造成的一切损失由乙方负责。

六、违约责任:甲乙双方谁违约,由违约方负责

本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,双方自签订之日起生效,工程款付清后自动失效。

另外:甲方该工程所需要的碎砂、清砂、原石由乙方供货,其单价:碎砂元立方米,清砂元立方米,原石元立方米。

甲方:_________乙方:_________

法定代表人:_________法定代表人:_________

________年____月____日________年____月____日

装修服务合同【篇2】

甲方(物业管理单位):_________联系电话:_________

乙方(装修人):_________联系电话:_________

丙方(装修施工单位):_________联系电话:_________

为了规范小区住宅室内装饰装修(以下简称装修)活动及管理行为,维护小区正常秩序和公共利益,根据国家《物业管理条例》、建设部《住宅室内装饰装修管理办法》等相关法规,对本小区_________栋_________房装修管理服务事宜,达成本协议。

一、装修项目或方案(可加附页)

1、_________;

2、_________;

3、_________;

4、_________。

二、装修期限

装修期限为_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。如超期装修,乙方应与甲方续签住宅室内装饰装修管理协议。

三、装修禁止行为

1、破坏或擅自改动建筑主体和承重结构;

2、擅自增加楼面荷载;

3、在承重墙上穿洞或扩大承重墙上原有的门窗尺寸,拆除连接阳台的墙体;

4、将厅、房、阳台改为卫生间、厨房间,将雨水管用于排放生活污水;

5、破坏卫生间、厨房的地面防水层;

6、违法搭建建筑物、构筑物;

7、破坏或擅自改变住宅外观,擅自在非承重墙上开门窗;

8、擅自改动、接驳燃气管道设施和公共管线;

9、占用、损坏或者擅自变动物业共有部位、共有设施设备;

10、其他影响建筑结构和使用安全的行为。

四、装修管理规定

1、装修施工人员进入小区需佩带《装修出入证》,并接受甲方人员的查验。乙方向甲方申领装修施工人员《装修出入证》_________个,交纳押金_________元/个共_________元。

2、装修施工人员一般不允许在装修住宅室内内住宿,如需留人看守施工现场,乙方应向甲方申报登记。

3、装修施工作业应当遵守消防规定,作业现场至少配备2个灭火器。

4、施工时间为每天8:00-12:00、14:00-18:00,其余时段禁止施工。

5、装修施工期间,丙方须对各种管道口采取保护措施,避免杂物进入管道造成堵塞。

6、甲方在履行管理职责时有权采取下列措施,乙方及丙方不得拒绝或阻碍:

(1)要求乙方或丙方提供有关资料;

(2)进入装修现场进行检查;

(3)制止违规装修行为,要求停工或整改;

(4)向政府有关部门报告;

(5)采取_________措施;

(6)_________;

(7)_________。

五、室外设施及防盗门窗的安装规定

1、室外各种设施如空调、太阳能热水器等,应当安装在建筑设计预定的位置,尺寸不得超出设计要求。如原设计未预定位置,则按照甲方指定的统一位置进行规范合理安装。空调机冷凝水应当接入管道内,不得滴漏。

2、室外防盗门窗应按规定安装,不得违反有关法规。

3、_________。

六、装修材料与装修垃圾的存放、清运与处置

1、装修材料应存放于装修住宅室内内,不得堆放在公共部位或公共场所,因装卸需要暂时堆放的应尽快清理;不及时清理的,经甲方通知后,乙方或丙方仍未做出适当安排的,甲方有权进行处置,处置费用可从乙方的装修保证金中扣除。

2、装修垃圾清运采用下列第_________种方式:

(1)自行清运。乙方或丙方必须于每天18:00前清运堆放在指定地点的装修垃圾;未按时进行清运的,甲方将代其进行清运,清运费用按_________元/车(不足一车按一车计)从装修保证金中扣除。

(2)委托甲方清运。乙方或丙方应在需清运垃圾前一天通知甲方,并将装修垃圾用包装物装载或捆扎后放在指定地点;乙方或丙方须向甲方缴交装修垃圾清运费_________元/车,不足1车按1车计。

3、_________。

七、装修保证金及管理服务费用

1、本协议一经签订,乙方即按下列标准向甲方交纳装修保证金:

住宅物业每户_________元;

非住宅物业每户_________元。

2、装修工程完毕后,经甲方检查确认无违章装修、无损害公共利益及其他业主利益行为的,甲方在验收后_________天(不得超过30天)内将装修保证金退还乙方。

3、乙方按约定向甲方支付装修服务费_________元。

4、_________。

八、其他约定

1、因装修造成共用部位、共用设施设备损坏、共用管道堵塞、渗漏等,乙方应当立即组织修复;造成经济损失的,乙方应与受损人协商进行合理赔偿。协商不成的,可申请仲裁或者提起诉讼。属于丙方责任的,乙方可向丙方追偿。

2、_________。

3、_________。

4、_________。

甲方签字:_________电话:__________ 日期:________年____月____日

乙方签字:_________电话:__________ 日期:________年____月____日

丙方签字:_________电话:__________ 日期:________年____月____日

装修服务合同【篇3】

发包方(以下简称甲方):

承包方(以下简称乙方):

依照《_____》及相关法律、法规的规定,结合商铺装饰工程施工的特点,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方经友好洽谈和协商,就双方的商铺装饰工程的有关事宜,达成如下协议:

第一条装饰装修工程概况

1、工程名称:_______________

2、工程地点:_______________

3、工程承包方式:__________

4、工程期限:_______________

开工日期:______年___月___日;

竣工日期:______年___月___日。

第二条装饰装修工程价款

本合同总价为(大写):_____________,(小写)¥______________元。

报价单根据市场经济运作规则,本着优质优价的原则由双方约定,作为本合同的附件。详见本合同附件《装饰工程预算表》。

第三条装饰装修工程设计

1、乙方根据甲方提供图纸进行本工程施工,甲方必须提供有关本工程的土建施工图及有关设计要求。甲方不得随意更改设计,合同签订后甲方若有设计更改必须提前______个工作日通知乙方并支付由此产生的相应费用。

2、乙方需严格按照甲方提供的图纸进行施工,不得随意更改,如因现场需要必须变更,需双方协商后确定最终施工方案,乙方方可进行施工。

3、乙方编制本工程的装饰工程预算书提交给甲方,经甲、乙双方共同确认后,作为本工程付款依据。

第四条材料供应

1、由甲方提供的材料、设备(详见甲方提供装饰装修材料明细表),应当符合设施要求,如因质量问题或规格差异造成工程损失的,由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;乙方验收后应负责妥善保管。

2、由乙方提供的材料、设备(详见乙方提供装饰装修材料明细表),乙方应在材料运到施工现场前通知甲方,并接受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异的,应禁止使用;如已经使用对工程造成损失的由乙方负责。

第五条装饰装修工程价款及支付方式

1、大写人民币:______佰______拾_______万________千________佰________拾

________元________角________分整,(¥______________元)该款为工程施工项目预算造价,如出现工程量增减或设计变更,以工程预算书确定的项目单价按时结算;

2、乙方申明:本公司的施工项目单价为工程定额报价,并非公司临时定价,而是一定时期的固定价格,甲方签字认可的工程预算项目单价双方不得调整。

第六条工程工期

1、以下原因造成的工期延误,工期相应顺延

(1)工程项目增加或设计变更;

(2)非乙方原因停水、停电累计超过8小时;

(3)甲方自作项目影响乙方施工的;

(4)合同中约定或甲方同意工期顺延的其它情况;

(5)甲方未按合同约定缴纳给乙方中期、尾款、增项款的;

(6)其它不可抗力因素。

2、乙方在以上情况发生后3日内,就延误的原因向甲方提出报告,甲方代表在收到报告后3日内应与确认、答复、延期不予答复,乙方即可视为延期要求已被确认。

第七条工程质量及验收

1、质量标准:工程质量符合___________________标准。

2、由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。

第八条工程施工

1、乙方必须严格按设计图纸进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返工,所造成的损失由乙方负责。

3、施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议,提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。

4、乙方应遵守甲方管理有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏,由乙方负责。

第九条其他事项

1、开工前,甲方全部腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具,陈设等甲方要采取保护措施。甲方向乙方提供施工所需的水、电等物资及设备(此费用不计入合同价款中),并说明使用注意事项。

2、如须拆改建原建筑结构,建筑外观或设备管线,甲方负责到有关部门办理相关审批手续。未经甲方同意及有关部门批准,乙方不得擅自拆改原建筑结构及设备管线。

3、甲方要配合乙方协调有关部门做好保卫、消防等工作,并承担相应费用。

第十条维修约定

本合同工程验收交付之日起,乙方负责为期_______年的保修(凭签发的工程保修单为准),保修范围:乙方所装修项目应有的质量保证。属甲方人为或其他不可抗力因素发生的质量问题,及甲方自行装修项目或自购材料装修项目,导致质量问题的则不在保修范畴之内。

第十一条违约责任

合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额______%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

第十二条争议解决

1、因本合同项下工程施工发生的纠纷,甲、乙双方应协商解决。协商解决不成的,由甲方所在地人民法院管辖。

2、争议期间,除出现下列情况,甲、乙双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:

(1)双方协议停止施工;

(2)一方违约导致合同确已无法履行而停止施工。

第十三条合同生效

1、本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。

2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。

3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式_____份,甲乙双方各执_____份。

甲方(签章):

委托代理人:

联系电话:

_______年____月____日

乙方(签章):

法定代表人:

联系电话:

_______年____月____日

装修服务合同【篇4】

兹有住户_________委托_________(以下简称甲方),对其购买(或租赁)的由_________物业管理公司(以下简称乙方)经营管理的_________大厦_________层_________室进行装修。为加强对装修工程的管理,确保工程质量和大厦正常工作、生活秩序,甲乙双方同意签订本责任书。

一、装修人员入户装修时,必须向物业管理公司缴纳每日每人_________元的管理费。

二、装修人员在装修期间不得影响相邻住用户的休息,装修必须在规定时间内进行,即上午8,00-12,00,下午14,00一18,00。禁止在晚上使用电动机械及进行油漆喷涂等操作。

三、装修人员不准侵扰其他业主(或使用人),不准在楼道内闲逛,不准在其他楼层停留。

四、装修人员必须保持公共场所,包括楼梯、过道及墙壁的清洁。不允许将污水、废物倒在楼道里,不得在公共部位堆放杂物,装修垃圾应及时处理。

五、施工负责人要保证各楼层公共设施的完好,如不得随意按电梯按钮,不得乱刻、乱画,不能撬各种门锁。

六、注意用电及消防安全。例如,用电时要采用适当的插头;严禁用电源线直接接到漏电开关上;严禁用电炉做饭、烧水。

七、进行电焊施工必须事先向物业管理公司申请配备消防用具,禁止在易燃易爆物品旁吸烟。

八、装修材料超长超宽时,禁止使用电梯。

九、装修人员不准在施工场所留宿,确需过夜留守的应先与物业管理公司联系,经同意后方可过夜。

十、施工队伍应严格按照有关规定装修。如业主要求违章装修时,应解释说明,不予装修。否则,除业主承担责任外,施工队伍也应承担一定的责任。

十一、出现问题时,施工负责人应及时与物业管理公司联系,双方协商解决,不得擅自作主。

十二、如违反上述规定,物业管理公司将视情节轻重给予罚款,并有权责令其停工整顿。

十三、如有未尽事宜,双方可另行协商解决。

十四、本责任书签字盖章后有效。一式两份,双方各执一份。

甲方(盖章),___________ 乙方(盖章),___________

负责人(签字),_________ 负责人(签字),_________

_________年____月____日 _________年____月____日

装修服务合同【篇5】

发包人:

承包人:

合同编号:

甲方:

乙方:

一 装饰施工项目

1、施工地点:

2、施工面积:平方米

二、工程期限

自 年 月 日至 年 月 日。

三、工程造价及付款方式

1、工程总造价(大写)小写: 元;

2、合同生效时,甲方支付工程总价的50%,计

3、工程过半即油工进场,甲方支付工程总价的30%,计;

4、家具进场,甲方支付工程总价的10%,计;

5、余款:元整,工程验收后一次性付清。

四、承包形式:包工包料

五、施工前准备细则

1、甲方

(1)开工前,根据已确认的图纸,进行现场交底,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工作业面的障碍物。

(2)免费提供施工需要的水、电的必备配套设施。

(3)施工中使用的公共部位操作,由甲方负责协调邻里关系,保证乙方正常施工。

(4)如确实需要拆改原建筑结构或设备管线,由甲方负责到有关部门办理相应的审批手续。

2、乙方

(1)组织施工图纸或工艺质量说明的现场交底。

(2)工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的设施和工程成品进行保护。

(3)乙方委派专人为驻现场代表,负责合同履行,按要求组织施工,协调由乙方负责的各项事宜。

六、工程施工变更

1、工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减项目时,必须提前与乙方联系,签订变更单后方能进行该项施工,所引起增减费用,双方签字确认后,可在工程结束后,一并结算。

2、凡私自与施工人员商定更改的施工内容所引起的一切后果、甲方自负,给乙方造成损失的,甲方还应赔偿。

七、违约责任

1、甲方责任

(1)未按合同规定的时间和要求提供场地、资金及相关审批手续等由甲方引起的原因,除工期顺延外,还应偿付乙方因停工造成的相应损失。每停工或误工一天,甲方支付乙方工程总价的千分之一。

(2)工程未验收,提前使用,发现质量问题,甲方自行承担。

(3)甲方未按合同的约定付款,每逾期一天,按总价的千分之一支付违约金。

2、乙方责任

(1)工程质量不符合合同规定,甲方有权要求期限内无偿修理或返工,造成的损失由乙方负责。

(2)由于乙方原因逾期竣工,逾期一天,乙方按总造价的千分之一支付违约金。

(3)乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场陈设和其他物品,如有损坏,应视情况予以赔偿。

(4)未经甲方同意,擅自拆改原有建筑结构或设备管线,由此发生的损失由乙方负责。

3、本合同生效后,甲乙双方应严格履行合同规定的各项条款,不得擅自变更或解除合同,否则违约方将支付对方工程总价的5%的违约金,并承担因此造成的其它经济损失。

八、争议或纠纷的处理

1、本合同履行期间双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方协商解决。

2、双方协商或调解不成时,双方同意由仲裁委员会,事后未达成书面仲裁协议的,可向人民法院提起诉讼。

本合同一式 2 份,双方各持一份。

九、其它约定

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

装修服务合同【篇6】

甲方:

乙方:

丙方:

为加强对本小区物业装饰装修的管理,维护小区公共秩序,确保小区在装修期间有一个良好的环境秩序,根据前期物业管理服务协议第一条第8点,明确物业管理公司、业主、装饰装修企业的责任、权利和义务,经三方协商,达成如下协议:

第一条各方的权利义务甲方是本小区物业的装修管理部门,负责乙方装修申请的备案、服务、管理、监督和检查乙方在本区域内有权利对自己个人所属物业按相关法律法规及小区相关规定进行装修装饰行为并且委托丙方负责装修装饰工程的施工已受乙方委托之丙方有正常进行施工装修之权利,但需接受甲方监督检查。

第二条办理装饰装修程序的约定

1、乙方需要对商铺或住宅进行装饰装修,必须遵守_别墅装饰装修管理规定及到物业服务中心申报登记审批,提供相关装修方案及办理相关装修手续。

2、乙丙方递交的房屋装饰装修申请项目,必须经甲方及有关部门审批备案,缴交装修保证金共5000元/户后,收到甲方发出装修施工许可证后,乙方才可以进行装修施工未办理装修审批手续,擅自装修的,甲方有权责令装修单位立即停工,乙方并须向甲方支付1000元的违约金,并补办相关手续。

第三条装修及验收

1、装修过程各方都必须严格遵守_别墅装饰装修管理规定。

2、在装修工程完成后,经检查,若乙方或丙方没有违反_别墅装饰装修管理规定行为的,甲方将装修保证金全额退还若乙方或丙方有违反协议约定行为的,将按约定进行执行,情节严重的,除没收保证金外,视其违章情况,给予要求恢复原状、并承担违章造成的其它一切责任在装修完工半年内,如发现因乙方装修工程造成管道堵塞、渗漏水、停电、电话、门铃、电视线路损坏或损坏其它物品和公共设施设备的,由乙方负责修复或承担相应的赔偿责任。

3、丙方要为其装修工人到甲方办理相关出入手续。

第四条、垃圾清运与处理的约定

1、为确保小区装修期间有一个良好的公共环境秩序,小区装修垃圾的清运处理实行统一管理的方式,由甲方进行统一有偿清理,乙方的装修垃圾应堆放在甲方指定的装修垃圾堆放位置,不得将装修及其他垃圾堆放在小区的任何公共地方。

2、乙方为住宅业主的,在已审批时行装修前需向甲方缴交相应的装修垃圾清运费,装修垃圾清运费按建筑面积划分,标准如下:1.建筑面积200㎡以下400元/户2.建筑面积200-300㎡之间600元/户3.建筑面积300-400㎡之间900元/户4.建筑面积400-600㎡以上1300元/户5.建筑面积600㎡以上1500元/户

3、乙方为商铺业主的,所生产的垃圾应堆放在该商铺的门前,并自行负责清理若乙方或丙方要求把装修垃圾堆放在甲方的指定位置时,则须缴付装修垃圾清运费用500元/户,没有缴费而擅自堆放的,须向甲方支付违约金600元,另外,对于堆放在商铺门口公共场所的垃圾未按时清理的,乙方或丙方接到甲方两次通知后仍不自觉清理时,则由甲方派人代清,清理费为500元/次,其费用在装修保证金内扣收。

4、一切装修垃圾应采用袋装清运,并按甲方指定的地方放置不按指定位置堆放装修材料、垃圾,或在搬运装修材料、垃圾过程中,损坏公共部位、公共墙面、乱倒装修垃圾阻塞厕盆、排水管道等,一经发现,乙方或丙方除需要清理通畅,修复损坏外,还须向甲方支付违约金200元/次。

第五条、其他约定

1、本协议如丙方不能到场签订,由甲乙双方签订,同样具有同等法律效力。

2、本协议如丙方不能履行或承担责任的,乙方承担连带责任。

3、本协议在履行中如发生争议,先协商解决,协商不成的,可向物业所在地的人民法院起诉。

4、本协议自甲、乙双方签字之日起生效,一式三份,三方各执一份,具有同等法律效力。

甲方,_________乙方,_________丙方,_________

签订地点,_________签订地点,_________签订地点,__________________

年____月____日_________年____月____日_________年____月____日

装修服务合同【篇7】

甲方(业主/使用人):

身份证件名称及号码:

地址:

电话:

邮编:

乙方(装修企业):

代表人:

地址:

电话:

邮编:

丙方(物业管理人):

代表人:

职务:

地址:

为加强对____小区内装修活动的管理,保持良好的生活环境,维护小区全体业主、使用人的合法权益,甲乙丙三方经协商,根据《成都市楼房屋使用管理维修公约》之相关规定,特订立协议如下,以资信守。

第一条装修规定

本协议中的装修规定即为甲方、乙方的义务,亦即为丙方的权利。甲方、乙方应遵守以下装修规定:

l.甲方和乙方承诺遵守《成都市居安乐物业装饰装修管理规定》;

2.甲方选择的家居装修企业必须持有政府主管部门颁发的、表明有能力从事家居装修的营业执照和资质证书。乙方承接家居装修工程,必须持有由政府主管部门颁发的营业执照和相应的资质证书。

3.房屋装修前,甲方必须会同乙方向丙方申报登记,如实申报装修项目、标准、施工人数、拟开工时间和竣工时间等内容,并提交装修合同复印件,交验乙方营业执照和资质证书。

4.甲方、乙方的装修活动必须保证建筑主体结构安全和配套设备设施使用功能,并严格按照申请的项目进行,严禁下列行为:

(1)改变房屋主体和承重结构;

(2)擅自在承重墙、顶棚、楼地面、排烟管道上打孔、剔凿,或拆除连接阳台的墙体、门窗;

(3)不适当地增加楼地面荷载,包括在室内砌墙、超负荷吊顶、安装大型灯具、铺贴1厘米以上石材等;

(4)擅自改动配电设备设施、电话、电视信号线路,未穿管就直接埋设或改线。

(5)破坏厨房、厕所的地面防水层;

(6)擅自改动上、下水管线、地漏以及改变给排水设施的使用功能;

(7)擅自改动、包封燃气管道及配套设施;

(8)使用不符合消防要求的装修材料;

(9)影响建筑结构和使用安全的其他行为。

5.房屋装修确需改变建筑物主体承重结构或明显加大荷载的,甲方应委托建筑物原设计单位或有相应资质等级的设计单位提出设计方案,报政府工程设计主管部门审批,批准后方可施工,并于施工结束后报政府工程验收主管部门验收。

6.楼顶、平台、外门、窗、阳台的装修及空调的安装,必须严格遵守小区物业管理规定,保证建筑物外观的协调统一。

7.装修卫生间、厨房(毛坯房)前必须重新做防水,并经24小时闭水试验无渗漏后再进行装修。装修全部完工后再次做闭水试验,确保无渗漏。

8.管井检修口不得封闭或缩小尺寸;厨房、卫生间应预留检修口,以便于进行检修。若未留检修口或检修口太小,由此造成的维修不便所产生的一切责任和经济损失由甲方承担。

9.装修施工前,乙方应如实申报施工人员名单,交验施工人员有效证件,填写《装修施工人员登记表》,办理《临时出入证》和《装修许可证》。

10.装修施工时,乙方应将《装修许可证》张贴在装修户门上,以便于丙方监管和巡查。

11.乙方施工人员应佩带《临时出入证》,以便于丙方进行出入管理。凡未办理《装修许可证》和《临时出入证》而擅自施工者,将按违约行为处理。

12.乙方应严格遵守装修施工时间。装修施工时间为:

周一到周五:8:00—12:00 14:00—18:00

周六到周日:9:30—12:00 14:00—18:00

节假日:9:30—12:00 14:00—18:00

乙方不得擅自延长施工时间,节假日及周六、周日只允许进行不产生噪音及强烈振动的施工作业。

13.乙方必须教育其施工人员遵纪守法,装修施工过程中,严禁有下列行为:(l)用砖头或其他物品顶住电梯、防火门;

(2)将装修垃圾、各类胶、漆等杂物倒入下水管道(污水、雨水管道);

(3)骚扰其他业主、使用人或影响其他业主、使用人的正常生活,或造成其他业主、使用人投诉和财产损失;

(4)在其他业主、使用人门前逗留、休息;

(5)在规定的装修时间外施工;

(6)擅自进入地下室、天台及地下停车场,严禁在天台、通道或楼边等公共场所加工作业。

(7)擅自搭接公用水、电;

(8)在小区(大厦)内吵架、斗殴、吸毒或贩毒、色情等违法乱纪活动。

14.乙方应当安全施工,不得将电线直接接在插座或漏电开关上;不得在装修房间内抽烟、使用电炉或自带煤气罐进场做饭以及其他不符合安全规范要求的行为。

15.乙方在装修过程中,如需要进行电焊操作,须事先向丙方提出申请,并附有操作人员的合法有效操作证书,方可施工。

16.乙方运送砂子、石子等散性材料必须在区外先袋装化,否则丙方工作人员有权不予放行。装修垃圾须及时入袋搬运,并按照丙方指定的位置、方式和时间进行堆放、清运。严禁在窗外、阳台外、楼梯、过道、天台等公共场所堆放、抛散装修垃圾。

17.乙方应加强消防工作,遵守消防规定,作业现场应配备灭火器,并做好防火措施。

18.装修过程中,乙方必须指派专人负责安全工作,严密巡视,防止各类案件发生,发现可疑情况应及时报告丙方。

19.装修时,乙方必须关闭户门,避免灰尘或噪音影响公共环境。

20.在装修期间,若乙方需搬运任何物资出小区(大厦),应提前与丙方联系,填写《物资搬运放行条》并经丙方确认。否则,丙方工作人员有权不予放行。

21.装修完毕,甲方按国家有关规范验收合格后,向丙方提出申请,丙方指定专人检查是否有违反装修管理的行为。

22.甲方的房屋如果附有露台,其在对露台进行装修过程中,遵守国家有关装饰装修和物业管理的法规,按照丙方的规定进行申报并将设计方案报有关部门审批,严格按照经批准的设计方案施工,接受丙方的管理,严禁在露台私搭乱建(如搭建阳光房等),否则丙方有权对其违规装修进行制止,有权扣除全部或部分装修保证金、要求恢复原样、责令停工。造成万科星园其他业主及/或北京万科物业管理有限公司星园管理处损失的,甲方和乙方应承担全部赔偿责任。

第二条有关费用

收费项目收费标准

装修保证金20_元/户;

垃圾消纳费200元/户;

装修管理费每日5元

灭火器租金每日2元/个

押金200元(施工队自备灭火器的,不需交纳此项费用)。

装修管理费、灭火器租金、施工垃圾消纳费三项费用,毛坯房在办理装修结算时从装修保证金中直接扣除;精装房在办理装修手续时一次性交纳;

第三条违约责任

1、甲方、乙方违反本协议第一条第二款第1项至第6项约定的,丙方有权扣除全部或部分装修保证金、要求恢复原样、责令停工。造成损失的,甲方与乙方应承担连带赔偿责任。

2、乙方违反本协议第一条第二款第8项至第19项和第22、23、24项约定的,丙方有权扣除全部或部分装修保证金、要求恢复原样、责令停工。造成损失的,乙方应承担全部赔偿责任。

3、乙方施工人员有违法乱纪行为的,丙方有权严肃处理直至报送公安机关。

4、乙方施工人员违反操作规定,破坏公共部位、共用设施(包括楼道、门厅、电梯、墙面、天台等)或其他业主、使用人专有部位、专用设施的,乙方应承担全部赔偿责任。

5、因施工造成相邻房屋及其管道堵塞、渗漏、停电、停水等,由甲方和乙方承担连带责任。

第四条特别约定

1、甲方与乙方之间因装修问题产生的任何争议,由甲乙双方自行协调解决,与丙方没有任何关系。丙方没有任何义务处理甲方与乙方之间的任何争议,也没有任何义务代其中一方处理争议。丙方也不承担由甲乙双方争议产生的任何后果。

2、乙方施工人员在施工过程中若有人员伤亡事故发生,由乙方自行处理善后事宜。

第五条其他约定

1、本协议书自甲乙丙三方签字之日起生效。

2、本协议书一式三份,甲乙丙三方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(签字):

代理人(签字):

乙方(盖章):

负责人(签字):

丙方:

经办人(签字):

协议签订时间:_________年_________月_________日

协议签订地点:

装修服务合同【篇8】

2022淘宝店装修服务合同.doc是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。淘宝店装修服务合同.doc能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022淘宝店装修服务合同.doc正文内容

网店装修及服务合同

甲方:

乙方:

鉴于甲方委托乙方提供网店装修设计等服务,为明确双方权责,根据中国法律及相关法规的规定,经双方协商,签订此合同,替代前期双方口头上的协议,以期双方共同遵守。

一、合作内容:

服务内容 服务说明 费用报价 数量

首页装修设计 单次

节假日模板 元旦春节、双11/12、中秋国庆

海报设计 节假日海报、产品海报

宝贝描述模板 宝贝描述设计及模板制作套用

大图制作 宝贝大图、直通车大图、钻展图等

自定义页面 品牌简介、产品专题、活动专题

节日活动策划 参与和支持各节假日活动策划

其他页面定制 聚划算页面、爆款产品描述

产品拍摄 客户提供产品及产品介绍

二、费用及其支付方式:

1、本合同费用共计为¥ 元,人民币(大写: )

2、支付方式:□现金 □转账 □很行卡 □支付宝 □其他:

3、支付方法:□年 □季 □月 □其他。备注: 。

三、合同期限:

乙方施工设计时间: 个工作日,自 年 月 日至 年 月 日内完工。

四、甲方权利与义务:

1、甲方应积极配合乙方施工方面的工作,需要配合的要求乙方应提前说明,如配合方面较多乙方应为甲方列一张配合清单。

2、甲方应提前为产品列好清单(如产品属性、价格说明、图片、广告、宣传说明、拍照注意事项等)。

3、甲方应及时支付乙方合同费用及其他报酬经费。

4、甲方在合同到期后有权选择自营或优先选择续约店铺运营事项。

5、甲方因设计上的各种原因使乙方重复设计而导致完工时间延长,乙方不负任何责任,乙方有权催足甲方尽快认可设计成果及项目。

五、乙方权利与义务:

1、乙方应按时进行施工,并安排专人负责此项工作事宜。

2、乙方有权只根据甲方签名确认后的反馈意见表上的内容进行相关服务内容的修改。

3、乙方施工过程中如需甲方配合应积极提前与甲方说明。

4、乙方有权依据合同收取合同价款,如甲方按合同所定期限阶段逾期十日未付款,乙方有权单方面终止合同,并要求甲方支付违约金及损失。

5、乙方在合同到期后应把网店所有资料交付于甲方,如甲方选择续约,优先接受。

6、乙方未按时或因其他事项未能及时完成网店装修赔偿甲方已支付金额的10%的违约金。[url

装修服务合同【篇9】

甲方:____________________

乙方:____________

为加强对装璜工程的管理,确保工程质量和小区正常运作秩序,甲乙双方同意签定本协议。

一、甲、乙双方都承诺遵守《住宅室内装饰装修管理办法》等有关的政策法规、《业主使用公约》、《前期物业服务协议》,并认同上述文件中的规定。

二、乙方要对所属业权进行室内装修,根据《住宅室内装饰装修管理办法》规定必须甲方申报,并领取《装修许可单》,贴于进户门背。

三、乙方不得拒绝和阻碍甲方依法对住宅室内装饰装修活动的监督检查。

四、为尽量不影响其他业主休息,双方约定在本小区内装潢的作业时间是每日________-________,________-________周六、周日、法定节假日不进行有声作业。

五、乙方应当选择具有相应资质等级的装饰装修企业,装修公司及装修施工人员必须持证上岗,乙方对自已委托的上述人员要核查其持证情况做到无证不委托,同时甲方有权对上述人员进行管理,要求其进出小区必须办理出入证。

六、装修前乙方向甲方缴纳________元装修押金,装修完毕后经甲方工程人员核查无违反规定的甲方全额退回押金,如在装修过程中出现违反本协议、《住宅室内装饰装修管理办法》等有关的政策法规、《业主使用公约》、《前期物业服务协议》的,甲方有权暂缓退押金,直至乙方将违规装璜部分恢复。

七、乙方承诺不超过《装修许可单》范围进行装修,不占用或临时占用公共区域。

八、乙方自行负责施工场地的消防安全,应按规定配备消防灭火器,严禁抽烟,严禁擅自运用明火。切割焊接等需动用明火时应向甲方保安部、工程部提出动用明火申请,经批准并落实监护人和防火措施方能进行。同时非火灾时乙方不得使用消防栓,违章予以每次人民币________元处罚。

九、装修的垃圾必须袋装化,乙方应负责及时清理至甲方指定堆放点。清运垃圾时应注意不得散落在过道、电梯内及道路上。如有散落应及时打扫干净。

甲方负责指定堆放点的装璜垃圾的清运工作。

十、乙方在小区内搬运黄沙、水泥、石灰时必须袋装,不得散落在过道、楼梯、路面,如有散落,应及时冲洗干净。

十一、高层电梯是客用电梯,乙方运送建筑材料及大宗货物不得使用,私自使用甲方有权制止,并须乙方赔偿相应损失。

十二、乙方装修时,对新增及改变的各种管线、设施设备要注意安全,不得擅自改动室内墙体、卫生间、厨房间墙面及地面、平顶露台、护栏、原有管线等,否则造成的损失由乙方负责赔偿。

十三、为保持小区环境有序、整洁,乙方及乙方委托的施工人员进出的各类车辆应服从物业管理处的管理。对于乱停、乱放的车辆,管理处有权予以清离,在清离过程中造成的损失,甲方不承担责任。

十四、为小区内广大业主的安全,搬运物品离开小区时,实行登记申报制度,出门须持有小区出门证,并经甲方管理处确认。乙方及乙方委托的装修施工人员必须配合执行。

十五、乙方搬运工具、材料、垃圾等不得影响客户办公及进出,不得磨损及损坏大理石、花岗石、木条、不锈钢、电梯、玻璃、照明、墙面等公共设施。如违反以上规定,须处以相应赔偿。

十六、本小区内不得采用任何方式封闭阳台小高层业主不得安装太阳能设施不得封闭或改变露台天沟,不得封闭阳台雨水管安装空调必须在原设计位置或甲方指定位置。

十七、乙方应对施工中安全工作负责,加强对施工人员的安全教育。若因施工人员违章而引起的事故,乙方应承担全部责任,对造成甲方的损失应负赔偿责任。

十八、现场当日施工完毕后,乙方或乙方委托人应认真检查施工现场,保证现场清洁,防止留下火险隐患,废料应及时清理完毕,严禁阻塞通道,并将电气设备电源切断。对于易燃品,须提前做好存放工作,定点专柜负责,物品存放量不宜过多,施工完毕后,须将剩余物品带离现场。

十九、乙方施工中损坏小区设备和建筑物应负责赔偿。使用厕所依照管理处规定,必须保证洗手间清洁,严禁向坐厕、便斗内倾倒砂浆水、杂物,如有下水道堵塞,乙方须及时疏通并承担由此造成的一切损失。

二十、本协议在履行中如发生争议,双方协商解决或向物业管理行政主管部门申请调解协商或调解无效的,可向________仲裁委员会申请仲裁,也可向人民法院申请上诉。

二十一、有未尽事宜,双方可另协商解决或补充协议。本协议一式二份,双方各执一份,签字后生效。

甲方:_______________乙方:__________

_____年_____月_____日_____年_______月_______日

装修服务合同【篇10】

发包方:

身份证号码:

承包方:

承包方负责人:

身份证号码:

一、协议内容:

甲方委托乙方对甲方属下需装修的店内装饰进行设计及施工。

二、乙方按甲方书面确认的装饰方案进行施工。

三、甲方的权利和义务

四、乙方的权利和义务

五、工程内容及合同金额:

工程内容及单价按甲乙双方认定的装饰项目预算单按实际项目计算

合同预算金额:

本协议装饰预算金额为__人民币

本协议装饰预算金额为__人民币

六、分期付款方式:

首期:___

七、协议工程完成期限:

本工程施工期限自公元_年_月_日起至_年_月_日止,共计_天。

八、违约责任:

九、若由于甲方未能按协议规定的日期交付工程款给乙方,或由于甲方原因或因停电、停水造成的'误工,则工期顺延。若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天则乙方要付甲方误工费__元。

十、本工程有部分材料为甲方购买,此类材料的质量不在乙方的保修范围内,___

十一、工程期间,装饰押金为甲方支付,办理屋村出进证等___

十二、甲方必须在工程完工后二十天内进行工程验收,不经验收而经营则视为甲方已验收合格而经营。

十三、保修期限:自甲方验收合格起算,保修时间为一年。

十四、协议到期甲方如有意续约,应在计划时间内与乙方进行协商。本协议共2页一式二份,甲乙双方各执一份。

十五、本协议附附件一份。

甲方:乙方:

身份证号:身份证号:

电话:电话:

确认日期:________年_____月_____日确认日期:________年_____月_____日

解除工程合同协议书9篇


随着普法教育的不断推进,合同是现在必不可少的一个东西,可以用来保护我们的各项权益。个人的利益出现损害往往可能是由于合同没签好。经过多方考虑找范文网小编选中了最为有用的“解除工程合同协议书”,如果您想节省时间建议您收藏本页以备查询!

解除工程合同协议书 篇1

建设工程设计合同订立合同双方:

建设单位:____,以下简称甲方;

为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。条本合同式____份。其中正本两分(甲、乙双方各执一份),副本____份。提供的文件包括书面文件、图纸文件以及电子文件目录(应按时间、版本顺序排列同时注明日期和版本)。

第一条工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担____工程的设计项目,建筑安装面积为____平方米,批准总投资为____万元,建设地点在____。工程设计费按总建筑面积×设计费单价进行计算,设计费按每平米人民币xx元计算,项目总建筑面积暂按xx平方米计算。

第二条甲方的义务

1.甲方应在__年__月__日以前,向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。

2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。甲、乙双方对设计过程中相关意见及对重要事宜的确认均应以书面形式进行。当一方接到对方的书面文件或通知时,原则上须在3天内回复。

4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。在合同执行过程中,甲乙双方相互间来往信函、文件和传真等应分类编号。

5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。甲方提出的变更修改,如不违反国家和深圳市的有关规定、规范和标准时,都应被视为有效的、合理的,乙方应积极配合。

第三条乙方的义务

1.乙方必须在__年__月__日以前,向甲方交付初步设计文件;在__年__月__日以前,向甲方交付技术设计文件;在__年__月__日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式__份,技术设计文件一式__份,施工图设计文件一式__份,甲方另需增添文件份数和需要模型费,另行收费。__年__月__日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时。

2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。因甲方的原因对设计提出重大修改[重大修改:初步设计阶段平面户型(在功能、布置、结构、房间修改)调整三个以上(不含三个);施工图设计阶段平面户型(在功能、布置、结构、房间修改)调整二个以上(不含二个)的修改为重大修改],设计修改费由甲方承担,具体收费标准双方另议。

3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。

4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。合同双方签字生效后,如果一方未能履行合同条款即被视为违约,守约方有权通知违约方及时予以纠正,如超过五日不纠正时。

第四条设计的修改和停止

1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按__元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。合同生效后,如乙方要求中止或解除设计合同及补充协议,乙方应双倍返还定金和已付的设计费。

2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。如甲方原因导致本设计合同提前终止,甲方须支付乙方本补充协议中止前由于执行本补充协议所发生的设计费用。乙方也应交付所有甲方已支付费用的文件资料予甲方。所有费用将按当时图纸及各类文件的完成程度加以评估。

3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工时,增付和结清设计费,同时结束合同关系。因乙方原因未按本协议规定的时间提交设计文件,拖延交付设计文件二十天以内(含二十天)。

第五条设计费的数量和交付办法本设计合同生效后__天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后__天内,甲方应向乙方支付__%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后__天内。因乙方原因未按期提交设计文件且拖延规定的时间二十天以上,乙方应减免设计费人民币xx万元。

第六条奖励与违约责任

1.在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取__%奖励乙方。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金。本补充协议执行过程中,甲乙双方之间发生不同意见争议时,甲、乙双方应本着互相信赖、互相体谅、互相支持的原则求同存异。

2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日__元计算增付设计费。为了适应市场发展的需要,提高公司的竞争力,一起经营达到双赢的效果,一起来看看小编为大家精心整理的“建筑工程设计合同协议书”欢迎大家阅读。

3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意。向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设计前。

4.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误__天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的__%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验。

5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者。甲方必须维护乙方的设计文件,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。

第七条其它_________________________________。

本合同自__年__月__日双方签后生效,全部设计任务完成后失效。

本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期。

本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式__份,送计委、建委、建行……等单位各留存一份。

建设单位(甲方):设计单位(乙方):

代表人:____代表人:____

联系人:____联系人:____通讯处:____通讯处:____

电话或电报:____电话或电报:____

开户银行:____开户银行:____帐号:____帐号:______

年__月__日

解除工程合同协议书 篇2

建设单位:____________________,以下简称甲方;

设计单位:____________________,以下简称乙方。

为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。

第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点

甲主委托乙方承担________工程的设计项目,建筑安装面积为________平方米,批准总投资为____万元,建设地点在____________。

第二条 甲方的义务

1、甲方应在__________年________月______日以前,向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。

2、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3、在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。勘察设计费的拨付办法,自合同生效后_________天内,委托方应向承包方给付定金。合同履行后,定金抵作勘察设计费。

4、在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。勘察任务的定金为勘察费的 %,设计任务的定金为估算设计费的__年_________月_________日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。

5、甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时。

第三条 乙方的义务

1、乙方必须在__________年________月______日以前,向甲方交付初步设计文件;在__________年________月______日以前,向甲方交付技术设计文件;在__________年________月______日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式_____份,技术设计文件一式_____份,施工图设计文件一式_____份,甲方另需增添文件份数和需要模型费,另行收费__________年________月______日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。

(大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期。设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。

2、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务。

3、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。

4、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外。

第四条 设计的修改和停止

1、甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按__元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计。

2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一部门的,也可直接向人民法院起诉。

3、甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的.实际耗工时,增付和结清设计费,同时结束合同关系。本合同:

第五条 设计费的数量和交付办法

本设计合同生效后_____天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的______%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后_____天内,甲方应向乙方支付_____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后_____天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。

第六条 奖励与违约责任

1、在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取________%奖励乙方。合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容。

2、由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日___________元计算增付设计费。本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。依照《中华人民共和国民法典》的有关规定。

3、甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件,根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件(初步设计_____份,施工图设计______份)。

4、由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误________天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的________%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计。

5、因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者。初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需要重作设计时。

第七条 其它

____________________________。

本合同自___________年________月________日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。

在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式_____份,送__________各留存一份。

甲方(签章):__________________乙方(签章):__________________

___________年________月________日___________年________月________日

解除工程合同协议书 篇3

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国经济合同法》及国家有关规章规定,结合本建筑安装的实际,经协商双方达成如下协议,共同遵守。乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件。

第一条建筑安装设施概况

(一)建筑名称:

(二)安装施工范围:

(三)开工日期:年月日

竣工日期:年月日

第二条本协议书与下列文件一起构成合同文件:

(1)双方共同约定的针对本工程的带资让利约定书;

(2)专用合同条款;

(3)国家现行的标准合同文件中的通用合同条款;

(4)中标通知书;

(5)投标函及投标函附录;

(6)技术标准及要求;

(7)图纸;

(8)已标价工程量清单;

(9)其它合同文件。

上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

第三条质量:

优良,执行国家最新验收标准,对于工程存在的任何质量缺陷,乙方承担一切责任和损失。

第四条材料设备:

本工程所采用的主要材料、设备的品种、质量、型号等主要指标乙方必须经甲方同意方可采购、使用;未经甲方同意乙方擅自使用的主要材料、设备,乙方自行承担费用和损失。设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算。

第五条工程价款结算及调整

1、本工程采用可调价合同,调整方式为按实结算。

2、本工程结算执行20xx消耗量定额及费用定额,具体约定如下:

(1)工程类别:执行山东省规定

(2)措施费:按实结算

(3)税金:双方约定乙方应邀的营业税及附加由建设代扣代缴。

(4)与该项目有关的环保收费执行国家有关规定。

3、双方同意本工程由乙方让利甲方工程总价的2%,在工程竣工结算时予以调整。

第六条工程款支付:

1、双方单独签订的本工程结算方式协议作为本条款的一部分。

2、主要工程验收完毕甲方支付至工程总造价的30%,工程竣工验收完毕付至工程总价款的70%;工程竣工验收完毕一个月内乙方向甲方提交结算报告资料,一个月内必须经工程造价咨询单位审计并出具审计报告;甲方免责,甲方在结算完成一年内付至工程总价的95%,保修期满十日内一次付清。如甲方未能按期支付工程款。①发包方按本合同第3条规定的内容,在规定的时间内向设计方提交资料及文件,发包方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计。发包方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计方按合同第4条规定将交付设计文件的时间顺延;

3、如甲方未按合同约定支付工程款,双方同意由建设单位从甲方应付工程款中直接支付给乙方。

第七条保修

(一)保修内容:见安装施工范围;

(二)保修期限:自验收合格之日起保修贰年;

(三)保修期满后,按国家有关的规定签订维修保养合同。

第八条违约责任

(一)甲方责任:

1、未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等,除工程日期得以顺延外,还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失;②发包方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或将所提交资料做较大修改,以致设计方需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外。

2、工程中途停建、缓建,应采取措施弥补或减少损失,同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用;④发包方要求设计方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计方能够做到。

3、工程未经主管部门验收,提前使用,发现质量问题,自己承担责任;

4、超过合同规定日期验收或付合同款,每日按工程造价的0。3%向乙方付逾期的违约金。

(二)乙方责任:

1、乙方逾期交工或质量不符合合同规定的,甲方有权要求限期无偿修理或返工,由此造成的逾期交付的,每日按工程总造价的0。3%向甲方偿付逾期的违约金。⑥发包方应保护设计方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计方同意,发包方对设计方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同外的项目。

2、保修期内发生质量问题,由乙方无偿修复;因甲方原因造成的,由乙方修复,甲方支付相应费用。

第九条未尽事宜双方协商约定。

第十条争议解决方式:

本合同履行过程中发生的争议,双方协商解决,协商不成,双方约定申请日照市仲裁委员会仲裁。

第十一条本合同正本肆份,双方各执两份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

__________年____月____日

解除工程合同协议书 篇4

工程名称:__________;工程地点:___________

合同编号:__________;计证书等级:__________

签订日期:__________;签订地点:__________

发包人:________________________

设计人:________________________

第一条本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条设计依据

2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是:

_____________________________________

_____________________________________

第三条合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:

3.1合同书

3.2中标函(文件)

3.3发包人要求及委托书

3.4投标书

第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)

________________________________________________________________________________

第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

第七条费用

7.1双方商定,本合同的设计费为_____万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。甲方拟在赤壁市咸宁市水泥制品厂改制后置换地块开发xx湖1号项目。该项目占地约3.5万㎡(其中约5千㎡地尚未办理征地手续),地块南北长约250米,东西宽约170米。建筑用地面积xxxxm2,项目计容积率建筑面积约xxxx平方米,住宅面积约xxx平方米,商业面积约xx平方米,会所面积约xxx平方米。

7.2如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。e)本工程环境景观施工图设计由甲方另行委托第三方设计单位设计,乙方负责施工图设计配合;具体设计内容为:园林景观构筑物的建筑、结构设计。

第八条支付方式

8.1本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的%,计___万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。派驻设计代表常驻工地并及时处理(施工过程中与设计有关的问题;

8.2设计人提交_____设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的%,计______万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的%,计____万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。

8.3双方委托银行代付代收有关费用。

第九条双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。设计过程中,乙方所需的有关设计资料及应由甲方确定的设计问题,甲方需及时配合提供和书面确认。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内。设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权确定提交设计文件的时间。在设计开始之前,负责向乙方提供由甲方确认并经规划国土局、消防等有关政府部门审批通过的项目建筑方案设计。

9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作全套修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外。所承担的工程设计质量全面负责。

在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。

9.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,超过一半时。乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。乙方应当继续完善设计。由于乙方的设计遗漏或错误给甲方造成损失或工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并按直接损失部分的10%向甲方支付赔偿金。

9.1.4发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时间,且交付文件的时间顺延。乙方在施工图设计完成时,并提交二份设计图纸供甲方审查,在通过甲方的审查并修改后方可出正式的报批报建文件和施工图,在施工图通过政府有关部门的审批后。

9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额%的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。乙方交付设计文件后,负责向甲方及施工单位进行技术交底和施工图设计图纸会审。

9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。对施工图设计做阶段性或一次性技术交底,乙方指定具有工程师(含工程师)以上职称的专业技术人员常驻施工现场负责现场施工联络工作,期限从工程开工至工程竣工验收。

9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。乙方应积极配合甲方与政府部门及施工单位的协调,乙方提供及时的配合,紧急情况4小时之内到达现场处理,一般情况原则在12小时之内到达现场。

9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。

9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范标准进行设计。乙方应对其设计文件的经济合理性负责。在保证质量和安全的前提下,设计充分考虑成本控制,甲方有权聘请专家对乙方的设计进行审核。

9.2.2设计合理使用年限为_____年。

9.2.3负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项目的设计联络工作。

9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失的___%.

9.2.5由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的%。

9.2.6合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

9.2.7设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一处内项目尚未开始施工。5.乙方应配备强有力的技术人员(本项目设计人员组成见附件)认真负责地完成甲方的设计任务。并配合甲方将设计文件报送政府有关部门审批,乙方设计技术人员工作应积极主动、认真负责、热情服务。

第十条保密

双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。5.在方案设计阶段,乙方应协助配合建筑方案设计单位完成结构、给水排水、供电通讯、消防、安全报警、有线电视等专业的方案设计及技术说明。

第十一条仲裁

凡因本合同或与本合同有关的一切争议,发包人与设计人应友好协商解决;如协商不成时,双方同意由华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。5.施工阶段根据各专业施工进度派出相应专业的设计人员代表,及时解决、处理与设计相关的问题,并主动与甲方和施工单位保持日常联系。

第十二条合同生效及其他

12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。协议生效,且甲方提供每一阶段设计的批准文件(包括规划国土局、消防局、民防办的审批意见书)及设计任务书和有关设计基础资料的条件下。

12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

12.3本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。并与室外环境景观设计配合进行

12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,由发包人支付。设计内容包括施工图设计、技术交底、施工配合、设计技术服务参加工程相关的相关各阶段验收。

12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。

12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

12.7本合同双方签字盖章即生效,一式__份,发包人__份,设计人__份。

12.8本合同生效后,按规定应到项目主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。供甲方进行工程招(投)标使用。

12.9双方认可的来往传真、电子邮件、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

12.10未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

发包人名称(盖章):____设计人名称(盖章):______

法定代表人(签字):____法定代表人(签字):______

委托代理人(签字):____委托代理人(签字):______

项目经理(签字):项目经理(签字):______

住所:____住所:______

电话:______传真:____电话:______传真:______

开户银行:____开户银行:______

银行帐号:____银行帐号:______

解除工程合同协议书 篇5

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘查设计合同条例》的有关规定,结合工程的实际情况,为明确双方责任,协作配合搞好工程设计,经双方协商一致,签订本合同。收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件。

第一条 设计工程项目名称及设计要求:

1.1、办公生活区单身楼、会议室、食堂联合建筑工程设计 设计要求:

1.1.1、单身楼满足350人住宿(8人一间),内设电视、电话、吊扇、220V电源插座及照明。

1.1.2、单身楼每层均设公共洗漱间、卫生间、采暖、上下水。

1.1.3、门窗采用木门、塑钢双层窗。

1.1.4、食堂满足80人就餐(设在一层),操作间、小餐厅、大餐厅、食品库布局要合理。

1.1.5、会议室(设在二层)要求能满足200人参加会议,同时兼顾职工游艺活动。

1.2、工业场区浴室、更衣室联合建筑工程设计 设计要求:

1.2.1、按二层设计,一层为浴室,二层为更衣室。

1.2.2、浴室内设置厕所。

1.2.3、浴室及更衣室门窗采用包镀锌铁皮木门、塑钢双层窗,玻璃采用磨砂玻璃。

1.2.4、浴室设计时考虑安装通风设施。

1.2.5、浴室照明安装考虑防水功能。

1.2.6、散热器采用管式散热器。

1.2.7、浴室、更衣室按300人使用设计,即每班按100人洗浴更衣考虑。

1.3、矿井筛分破碎车间块煤系统改造

1.3.1、手选胶带输送机上的块煤全部落至筛分破碎车间东侧块煤场,块煤场周围建围墙,制作安装块煤溜筒,使块煤按需要即可以溜至块煤场,又可以落入破碎机进行破碎。维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。

第二条 设计范围、内容

2.1范围和内容:本设计工程项目所包含的全部施工图及施工图预算。

第三条 设计费及支付办法:

3.1 设计费依据:

设计费依据国家规定及有关行业规定,双方共同协商确定。

3.2设计费:

经双方协商本工程设计费总计人民币壹拾万元整(100000.00元)。

3.3设计费支付方式:全部施工图及预算提交后5日内支付六万元设计费,工程竣工验收合格后15日内一次付清剩余设计费(40000.00元)。按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件,根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件,需增加设计文件的份数时另行收费。

第四条 双方责任 4.1甲方:

4.1.1在工程设计前,向乙方提供基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

4.2 乙方:

4.2.1、乙方必须按照甲方要求进行工程设计;

4.2.2、20xx年3月3日前提交所有工程项目施工图及施工图预算各八套。在提交正式施工图前,必须派主要设计人员到南梁煤矿与甲方交换意见。并配合解决施工过程中遇到的问题。乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计。

第五条 违约责任

5.1甲方应按第三条规定的金额和时间向乙方支付设计费。由于甲方的原因,每逾期一天,应承担设计费2‰的逾期违约金。初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时。

5.2乙方在提交正式施工图前未与甲方交换意见,或由于不能及时配合解决甲方在施工过程中提出的问题而带来的损失,应由乙方给予甲方相应的赔偿。乙方对所承担设计的建设项目应配合施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。

5.3乙方由于未按照甲方要求进行设计或设计出现遗漏或错误负责修给或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责补救措施外,应根据损失程度向甲方偿付赔偿金。勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作。

5.4由于乙方自身原因,延误了规定的设计施工图提交时间,每延误一天,扣罚设计费的1%。

第六条、其他:

6.1由于不可抗力因素致使本合同无法履行时,双方应及时协商解决。

6.2本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为附件,补充协议与本合同具有同等效力。

6.3本合同一式肆份,甲乙双方各执二份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

解除工程合同协议书 篇6

工程名称:_________________________________________

工程编号:_________________________________________

______________________

委托单位(以下简称甲方):_________________________

设计单位(以下简称乙方):_________________________

根据《_____》、《建筑工程勘察设计合同条例》,以及北京市的有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。可到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。

第一条?工程项目

甲方委托乙方承担以下工程设计任务:

工程名称:_________________________________________

工程地址:_________________________________________

工程任务批准文件:_________________________________(见附件1);

城市规划管理部门批准文件:_________________________(见附件2);

本工程的设计阶段、内容、规模、工程投资(见附件3)

第二条?设计资料、设计阶段及设计文件的提交

本工程设计依次按初步设计、施工图设计两个阶段开展设计工作。设计进度依照建设部规定的设计周期,并考虑甲方对该项工程的实际要求以及乙方的可能,经甲乙双方共同协商,约定如下:勘察设计文件交付时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,甲方可少付该阶段勘察设计费的%,提前时。本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等。

1.甲方应以书面形式提交下列建设文件与设计资料:

序号

文件

内容或名称

文件提交日期

备注

2.乙方按约定的时间提交下列设计文件:

序号

设计文件名称

份数

交付日期

备注

3.设计文件提交日期在双方签订合同时若不能确定,则可待设计工作进行到可确定时,甲乙双方另行签订《阶段设计协议书》,作为本合同的附件执行。第三条?设计_____及支付方法6.发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时问内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。

1.本工程设计_____按照国家和北京市现行_____标准执行。甲方要求设计单位超出规定设计周期赶工提供设计图纸,设计单位可以收取最高不超过设计费的三分之一的赶工费,具体数额由甲乙双商定。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时。

2.本工程设计_____详见附件3“委托设计项目表”。本合同生效时甲方向乙方预付估算设计费总额的20%作为合同定金,设计工作完成后,定金抵做工程设计费。6.发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外。

3.乙方向甲方提交初步设计文件时,甲方向乙方拨款付应付设计费总额的30%(不含定金)。

4.乙方向甲方提交施工图设计文件时,甲方向乙方按设计概算结清全部工程设计费。

5.对采用先进技术而节约投资、缩短工期或在建成后有显著经济效益的设计,经北京市城会同有关部门确认后,可适当增收工程设计费。增收金额按北京市有关标准执行,未定具体标准的,由甲、乙双方商定。6.发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到。

6.本合同在执行期间,如遇国家规定的设计_____标准调整时,甲乙双方已定的设计_____额应按新标准重新核定,并按核定后的设计_____额进行结算。6.发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目。

第四条?双方责任

甲方责任

1.如期向乙方提交本合同规定的有关建设文件和设计资料,并保证所提交资料质量达到工程设计要求。

2.按约定的日期和数量付给乙方定金和工程设计费。

3.负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作,并负责将报批结果正式书面通知乙方。

4.甲方要求乙方进行现场设计或派驻现场设计代表时,应向乙方正式发出邀请书,并且负责乙方必要的工作条件,所需费用由甲方负担,不计入工程设计费总额之中。6.设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计。

5.本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担。

6.在不增加工程设计费总额的情况下,甲方有责任就本工程设计中所采用的新技术、新材料等项目,协助乙方办理技术合同中应由甲方办理的有关手续。技术合同可作为本合同的合同附件与本合同具有同等效力。6.设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工。

乙方责任

1.如期向甲方将付本合同规定的设计文件,并保证设计文件的质量符合国家和北京市的有关规定、规范的要求,符合甲方的建设使用要求。6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。

2.负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参加该工程地基基础、主体结构和竣工的验收。在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,按该阶段设计费的一半支付;

第五条?工程设计版权

第六条?违约责任

1.由于甲方变更计划任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等,给乙方造成设计返工时,双方需重新商定提交文件的日期。甲方要按实际返工日向乙方支付费用,如变更导致重新设计的,则按本合同第七条执行。设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。

2.甲方未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时,甲方从应付设计费的次日起计算,每延误一天,向乙方按应付工程设计费的_________%偿付违约金。由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天。

3.由于甲方违反本合同第五条之约定,乙方有权向甲方提出偿付违约金的要求,违约金额为甲方向乙方应支付全部设计费的两倍,并承担违_____有关规定及法律的责任。设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。

4.由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时,乙方从应提交日期的次日起计算,每延误一天,向甲方赔偿经济损失为该设计阶段设计费的_________%违约金。本工程设计资料及文件中,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时。

5.由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时,乙方有责任在设计上继续采取补救措施,并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失,全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计费。发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。

6.甲方不履行合同时,乙方不返回定金,且按乙方实际完成工作量另付设计费。乙方不履行合同时,应双倍返还甲方定金,同时返还已收取定金外的全部设计费。8.本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。

第七条?合同生效、中止与结束

本合同需经甲乙双方加盖单位法人公章,并且要有双方单位法人代表或由法定代表人授权的委托代理人的签字(或盖章)方为有效。本合同生效日期以甲乙双方中最后一方签字(或盖章)的日期为准。8.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等。

甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时,应提前一个月书面通知对方,对本合同中的遗留问题取得一致意见,形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前,本合同继续有效。建设工作的设计合同怎么写呢?一起来看看小编为大家精心整理的“建设工程设计合同协议书”欢迎大家阅读,供大家参考。

因甲方原因要求中途停止设计工作的,已付定金不退还;当设计工作进行相应设计阶段不足一半时,设计工作进行到超过该设计阶段的一半时,甲方应支付该阶段的全部设计费。同时,按本条第二款办理,结束本工程甲乙双方合同关系。实际设计费按实际方案建筑面积×单价(其中 按 元/平方米、)核定,多退少补。

本合同以乙方向甲方提供本合同中规定的全部工程设计文件,甲方按本合同规定付清全部设计费之日起,结束本合同关系,本合同另有条款约定的除外。6.发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时问内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。

第八条?不可抗力

本合同在执行过程中,若发生不可抗力因素,使本合同不能履行或不能全部履行时,甲乙双方可协商解决,不受本合同有关条款的约束。甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费1%的违约金。未按合同约定时间提供工作用基础资料,交付设计文件时间相应延长;发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;

第九条?合同纠纷解决方式

本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商不成时,采取下列第_________种方式解决:

1.向_________市城乡规划委员会申请调解;

2.向有管辖权的工商行政管理局经济合同_____委员会申请_____;

3.向有管辖权的人民法院起诉;

4.其它解决方式:_________________________________________________________________________。

第十条?未尽事宜与附加条款

本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定,并形成书面协议作为本合同附件执行。

本合同附加条款如下:_______________________________________________________________________。

第十一条?合同文本

本合同正式一式两份,甲乙双方各执一份。副本_________份,甲方执_________份,乙方执_________份。

建设单位(盖章):____________?设计单位(盖章):_____________

单位法人代表(签字):________?单位法人代表(签字):_________

委托代理人(签字):__________?委托代理人(签字):___________

单位地址:____________________?单位地址:_____________________

单位电话:____________________?单位电话:_____________________

编码:____________________?编码:_____________________

开户银行:____________________?开户银行:_____________________

开户帐号:____________________?开户帐号:_____________________

_________年________月_______日?_________年________月________日

签订地点:____________________?签订地点:_____________________

附件?填写合同须知

一、凡在北京地区承担建设工程设计任务的单位,统一使用本合同;

二、填写本合同时,必须使用正楷,字迹工整清晰,填写内容准确齐全;

三、本合同中的附件3“委托设计项目表”,由设计单位根据工程特点列表填写,附于合同后,双方加盖合同章和骑缝章;6.发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外。

四、本合同不适用外资、中外合资、中外合作设计项目;

五、本合同由北京市勘察设计管理处统一单位编号;

六、本合同由北京市城乡规划委员会制定,北京市工商行政管理局监制,任何单位不得自行翻印。

解除工程合同协议书 篇7

合同编号:________

甲方:__________

乙方:__________

甲乙双方于_______ 年____ 月___ 日签署了《________工程设计合同 》(以下简称“原合同”),因 等原因,经双方友好协商提前解除原合同,达成协议如下:

工程设计合同解除协议书(精选15篇)随着我国经济建设的发展和工程事业的繁荣,工程设计合同管理已经成为了工程建设中一个重要的环节,工程设计合同是怎样的呢?一起来看看小编为大家精心整理的“工程设计合同协议书”

二、原合同项下乙方已完成设计工作量统计及结算费用如下:________________________________________________

一、 甲乙双方同意于_______ 年____ 月___ 日提前解除原合同。

四、本协议自双方盖章后生效。

三、甲乙双方确认:因原合同的签署及提前解除的相关事宜均在本协议中均以明确,甲方无须承担其他任何费用和责任。在履行本合同时,如甲乙双方发生争议,应先由双方通过友好协商解决,若经协商未能取得一致。

(以下无正文)

甲方:___________

注册地址:_____________

主要办事机构所在地:__________

联系电话:__________ 传真:___________

法定代表人或授权代表签字:____________

注册地址:_____________

主要办事机构所在地:________________

传真:_____________

签约时间:_______ 年____ 月___ 日

解除工程合同协议书 篇8

甲方:________________________

乙方:________________________

依照《中华人民共和国合同法》,甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就该____________家装施工合同解除事项协商一致后,订立本协议:

一、工程概况

1、工程地点:________街与________路交叉口________小区___-___-___

2、工程内容:室内设计和装修施工

3、工程造价:约________元

 二、协议内容

1、甲乙双方均同意解除年月《________家装施工合同》及其它相关协议。自合同解除之日起,甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消除。

2、甲方支付首期款________元,水电轻工辅料款________元,两项合计________元。

3、乙方应收取该项目中水电款及水电工程管理费和运营费________元。

4、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。

本协议书在双方签字或盖章后,立即生效。协议书一式贰份,由甲乙双方各收执壹份。

甲方:_______________________乙方:_______________________

________年________月________日________年________月________日

解除工程合同协议书 篇9

委托方(甲方):___________________

根据《民法典》以及其他有关法律,法规的规定,结合室内装饰的特点,经甲,乙双方友好协商,甲方委托乙方承担室内装饰设计,并达成如下协议(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。①设计方应按国家技术规范、标准、规程及发包方提出的设计要求,进行工程设计。

一、甲方委托乙方按以下第__种方案承担室内设计:

1.甲方委托乙方承担住宅室内设计,地址_________________,房型______,用途______,使用面积___________平方米。设计收费按使用面积计算。

2.甲方委托乙方承担公共空间室内设计,地址____________,用途_________,建筑面积__________平方米。设计收费按建筑面积计算。

二、甲方委托乙方承担室内设计,设计收费标准为每平方米_________元,收取设计费共计人民币_________元。甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负,费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施(如浴室、理发、医疗等)应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负责);④设计方交付设计资料及文件后,要按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。设计方按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工的,负责向发包方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。一年内项目尚未开始施工的。

三、甲方应在签订合同之日首期付50%设计费,并与乙方约定上门测量的时间和地点。乙方在测量后_________天内完成初步设计方案,包括平面布置图,顶面布置图及局部效果图各一张。乙方应按照现行的标准、规范和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作。⑤设计方应保护发包方的知识产权,不得向第三方泄露、转让发包方提交的图纸等技术经济资料。

四、甲方与乙方经过沟通对乙方完成的初步设计方案达成一致后,填写方案进程表(见附件),并由双方签字确认。甲方应支付设计费余款,乙方应在________年____月____日至________年____月____日共_________天内完成全套装潢设计图及施工图纸。

五、甲方所付的设计费不包含变动建筑主体等的结构设计。甲方如需变动建筑主体,增加房屋负荷,必须由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位出具施工图,并报请物业及相关部门书面同意后,方可进行室内装饰设计。本工程按国家主管机关颁发的工程勘察收费标准收取勘察费,甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金;勘察合同履行后,定金抵作勘察费。甲方不履行合同的,无权要求偿还定金,乙方不履行合同的,应当双倍返回定金。勘察工作开工后,甲方应向乙方支付勘察费的30%;全部勘察工程结束后,乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸,并进行工程结算,甲方提取资料后____日内,应按实际勘察工作量清付勘察费。在合同履行期间,发包方要求终止或解除合同,设计方未开始设计工作的,不退还发包方已付的定金;已开始设计工作的,发包方应根据设计方已进行的实际工作量支付设计费,按该阶段设计费的一半支付;

六、全套图纸完成后,甲方如有更改意见,再与乙方沟通。乙方根据协商方案,绘制更改图纸,再次填写方案进程表,由双方签字确认。甲方如要求乙方修改图纸,图纸完工时间顺延或由双方另行约定。属于特殊工程(如自然地质条件复杂,技术要求高,勘察手段超过现行规范,特别重大、紧急、有特殊要求的工程,特别小的工程等)的收费办法。发包方应按本合同第5条规定的金额和时间向设计方支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。设计方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包方。发包方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建时。

七、双方在对设计方案和图纸确认后,甲方必须签字认可,乙方必须将整套图纸交给甲方并办理交接签证手续。

八、施工过程中,乙方应委派设计师去现场进行一次性放样及施工方案交底,并不少于三次去现场指导施工,以达到设计效果。乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失,应继续完善勘察,并根据造成的损失情况承担经济和技术责任。由于设计方自身原因,延误了按本合同第4条规定的设计资料及设计文件的交付时间时,每延误一天。

九、违约责任

1.乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在20天内的,每延期一天应当支付给甲方设计费总价的3%的违约金。由于乙方的责任延迟提供勘察文件,时间达____天以上的,每延迟一天。设计方为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包方自费向有关出版部门购买。

2.乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在21天以上的,甲方有权解除合同,乙方应退还甲方的设计费用,并支付给甲方设计费总价的50%的违约金。本合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,按以下第( )项方式解决:对于本工程设计资料及文件中的建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计方不得指定生产厂、供应商。

3.乙方无故终止合同,除退还甲方所交的设计费用外,还应支付给甲方设计费总价的50%的违约金。

4.乙方完成初步设计方案后,如甲方不愿再履行合同,乙方不退还已收的设计费,但必须交给甲方平面布置图,顶面布置图及手绘局部效果图各一张。本合同________年____月____日双方签字后生效,全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商。发包方委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计方参加。

十、本合同中如有未尽事宜,由双方协商解决,也可向__市室内装饰行业协会申请调解或向__市消费者权益保护委员会投诉。当事人不愿通过协商,调解解决,或协商,调解不成时。本合同发生争议时,双方当事人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由 仲裁委员会仲裁。

1.向__仲裁委员会申请仲裁。

2.向人民法院提起诉讼。

十一、本合同一式两份,双方各执一份,本合同包括合同附件,补充协议,经甲,乙双方签字或盖章后生效。

十二、双方约定以下补充条款

甲方(盖章)____________

________年____月____日

地址:__________________

电话:__________________

________年____月____日

最新建筑工程设计合同11篇


现在找范文网的编辑为您推荐的是“最新建筑工程设计合同”。随着人们逐渐看重法律,我们或多或少都会接触到合同。签订合同可以实现维护交易安全的预期利益。分享是一个很好的习惯快和你的朋友分享此信息吧!

最新建筑工程设计合同 篇1

建设单位:__________________,以下简称甲方;

设计单位:__________________,以下简称乙方。

一、工程概况:

1.工程地点:巫溪县司法局综合办公楼

2.建筑面积:400平方米

3.使用性质:办公室

4.房屋结构:框架

二、设计程序:

1.甲乙双方经协商设计费按建筑面积400M2,____元/M2计取。

2.设计协议签订后,即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的,即____

3.乙方在收到甲方提供的有关图纸,对工程进行实地勘测后在构想,形成设计方案平面图,创意透视草图,由甲方审阅。

4.在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的____元后,乙方在___天内完成施工图设计,包括平面布置图,天花平面图,效果图(共公区域效果图一张),立、剖面图等。

5.施工图由甲方负责确认,确认后甲方在索取图纸时,须支付尾款,即设计费的____元。

6.甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明,并应于方案设计前付清效果图成本费(效果图_______元/张)。现甲方要求绘制部位效果图___张,总计_______元。

7.施工图由甲方签字确认后,并由乙方盖好公司公章后,施工图才算正式有效。否则应为无效,乙方不对所有施工图负责。

8.其它约定:

三、双方责任:

甲方责任:

1.甲方保证提交的资料真实有效,若提交的资料错误或变更,引起设计修改,须另付修改费。

2.在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,甲方应书面通知乙方,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金已开始设计的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

3.事先经甲乙双方确认的方案,在施工中途甲方提出2次以上的修改,乙方工作量相应增加设计费。

4.对未经甲方确认的,或未付清设计费的图纸均不能外带。

5.施工中,甲方要求更改设计图纸必须经乙方同意。如甲方提出的修改图纸影响房屋结构或装修内部结构,乙方不同意修改,而甲方执意要改的`,其一切后果均由甲方自负。

6.甲方有责任保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权按设计费双倍收取违约金。

7.负责承担要求设计师外出考察或选料时所需的出差费用。

8.凡甲方在设计图纸上签字或付清全部设计费后三天内未提出异议者均作为甲方对设计图纸的签收和确认。

乙方责任:

1.乙方按本合同约定向甲方交付设计文件。

2.乙方对设计文件出现的错误负责修改。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费。

3.合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还设计定金。

4.乙方负责向甲方施工时解释图纸和协助解决技术上的疑难问题。

四、其它:

1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本协议履行完后自行终止。

甲方名称(盖章):___乙方名称(盖章):

甲方代表:___法定人:

电话:___代表人:

地址:___地址:

邮编:___邮编:

签订日期:___签订日期:

最新建筑工程设计合同 篇2

工程名称:______________________

工程地点:______________________

合同编号:______________________

(由设计人编填)

设计证书等级:__________________

发包人:________________________

设计人:________________________

签订日期:______________________

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局监制

二0_______年____月

发包人:____________________________________________________________

设计人:____________________________________________________________

发包人委托设计人承担_________________工程设计,工程地点为____________,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。

第一条本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条设计依据

2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是:____________________________

第三条合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:

3.1合同书

3.2中标函(文件)

3.3发包人要求及委托书

3.4投标书

第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)_________________________________

第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间______________________________

第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间_______________________________

第七条费用

7.1双方商定,本合同的设计费为_____________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。

7.2如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。

第八条支付方式

8.1本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的20%,计___________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。

8.2设计人提交____________设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的30%,计____________万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的50%,计_____________万元,施工图完成后,发包工结清设计费,不留尾款。

8.3双方委托银行代付代收有关费用。

第九条双方责任

9.1发包人责任

9.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

最新建筑工程设计合同 篇3

建筑装饰工程设计合同

委托方:(以下简称甲方)

设计方:(以下简称乙方)

经甲、乙双方充分协商,就甲方委托乙方承担“”内装修工程设计,达成一致。特订立本合同。

第一条:工程概况:

1、工程名称:2、工程地址:3、建筑结构:框架结构

4、建筑所在层数:五层

5、装修面积:400㎡

第二条:设计范围及专业内容:效果图及内装修整套施工图。

第三条:设计成果提交:电子版效果图(开放式办公区、前厅、总工办、会议室);完整的施工硫酸图一套,蓝图三套。

第四条:设计工期:自本合同签订之日,并交付订金起()日内乙方向甲方提交整套施工图纸。

第五条:设计总价款及付款方式:

1(大写)2、付款方式:

第六条:双方责任

1、甲方应及时提交乙方所设计项目的建筑平、立面图及甲方所具有的该项目资料。

2、甲方应及时按照合同约定日期支付合同款项各项款项。

3、乙方所设计文件应按照甲方提交的设计要求进行设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其完整性、合法性、安全性负责,并及时完成设计变更及修改工作。

4、乙方按本合同第二条和第三条规定的进度向甲方交付资料及文件。

第七条:违约责任

1、甲方应按照合同第四条规定的金额和时间向乙方支付设计费用,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。

2、乙方延误了按照合同第四天规定的设计工期,每延迟一天,应减收总设计费用的千分之

二。【设计变更及修改不包含其中】

3、合同生效后,因乙方原因,乙方要求终止或者解除合同,乙方应返还所收该设计费。给甲方所造成的损失,甲方有权利向乙方索赔。因甲方原因,甲方终止或者解除合同,甲方应支付已完成阶段的设计费用,给乙方造成的损失,乙方有权利向甲方索赔。

4、解除合同纠纷的方式:双方协商解决,协商不成,向合同履行地人民法院起诉解决。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字或盖章后生效。

委托方:设计方:

法人代表:法人代表:

委托代理人:委托代理人:

日期:日期:

最新建筑工程设计合同 篇4

工程名称:_______________________________

委托单位:_______________________________

设计单位:_______________________________

设计编号:_______________________________

合同编号:_______________________________

订立合同双方:

建设单位:__________________,以下简称甲方;

设计单位:__________________,以下简称乙方。

为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。

一、工程名称,规模,投资额,建设地点

甲方委托乙方承担___________________工程的设计项目,建筑安装面积为________平方米,批准总投资为_____________万元,建设地点在____________

二、甲方的义务

1.甲方应在____年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料,需要经过科研取得的技术资料。

甲方在____年____月______日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。

2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。

4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。

三、乙方的义务

1.乙方必须在____年____月____日以前,向甲方交付初步设计文件;在_______年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在____年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式______份,技术设计文件一式____份,施工图设计文件一式____份,甲方另需增添文件分数和需要模型费,另行收费。____年____月____日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件,材料设备清单)。

最新建筑工程设计合同 篇5

第七部分

******中心工程施工图纸

一.总图

序号图纸编号图纸名称规格附注

01ZS001总平面图±0.00层A0

02ZS002屋顶层平面图A0

03ZS003消防总平面图A0

04ZS004竖向及道路平面图A0

05ZS005管线综合图A0

06ZS006详图A

建筑专业,

演艺中心(一)

序号图纸编号图纸名称规格附注

01JS02-01地下层平面图A2

02JS02-02一层平面图A2+

03JS02-03二层平面图A2

04JS02-04三层平面图A2

05JS02-05四层平面图A2

06JS02-06屋顶[平面图A2

07JS02-072-W轴~2-A轴立面图,2-16轴~2-1轴立面图A2

08JS02-082-A轴~2-W轴立面图,2-1轴~2-16轴立面图A2

09JS02-091-1剖面图A2+

10JS02-102-2剖面图A2+

11JS02-11大剧场观众厅一层放大平面图A2

12JS02-12大剧场观众厅二层放大平面图A2

13JS02-13大剧场观众厅三层放大平面图A2

14JS02-14大剧场观众厅马道放大平面图A2

15JS02-15大剧场观众厅剖面放大图(一)A2

16JS02-16大剧场观众厅剖面放大图(二)A2

17JS02-17大剧场视线分析图A2

18JS02-18大剧场舞台放大平面图一、二A2

19JS02-19大剧场舞台控制室及一层天桥平面图A2

20JS02-20大剧场舞台二、三层天桥平面图A2

21JS02-21大剧场舞台栅顶、栅顶悬吊构件,灯光吊杆位置A2

JS02-台面景区位置示意图

22JS02-22大剧场舞台剖面图A2

23JS02-23小剧场平面及剖面放大图(一)A2

24JS02-24小剧场平面及剖面放大图(二)A2

25JS02-25小剧场平面及剖面放大图(三)A2

26JS02-26小剧场平面及剖面放大图(四)A2

27JS02-27小剧场平面及剖面放大图(五)A2

演艺中心(二)

序号图纸编号图纸名称规格附注

28JS02-28防火分区面积图(一)A2

29JS02-29防火分区面积图(二)A2

30JS02-3防火分区面积图(三)面积计算图(一)A2

31JS02-31面积计算图(二)A2

32JS02-32面积计算图(三)A2

33JS02-33玻璃幕墙轴测图A2

34JS02-34玻璃幕墙一层平面图A2

35JS02-35玻璃幕墙二层平面图A2

36JS02-36玻璃幕墙四层平面图A2

37JS02-37玻璃幕墙顶视图A2

.8JS02-38玻璃幕墙南北立面图A2

39JS02-39玻璃幕墙东立面图A2

40JS02-40玻璃幕墙技术参数表A2

41JS02-41铝板幕墙轴测图A2

42JS02-42铝板幕墙一层平面图A2

43JS02-43铝板幕墙南立面图A2

44JS02-44铝板幕墙东西立面图A2

45-50JS02-(45-50)楼梯大样图A2

51-52JS02-(51-52)卫生间大样图A2

53-54JS02-(53-54)地下室设备用房放大图A2

55-70JS02-(55-70)立面放大图A2

70-75JS02-(70-75)墙身及节点大样A2

培训中心

序号图纸编号图纸名称规格附注

01JS03-01地下层平面图A2

02JS03-02一层平面图A2

03JS03-03二层平面图A2

04JS03-04三层平面图A2

05JS03-05四层平面图A2

06JS03-06五层平面图A2

07JS03-07顶层平面图A2

08JS03-08A-A剖面展开图、6-F轴~5-A轴立面展开图A2

09JS03-095-A轴~6-F轴立面展开图、6-4轴~5-1北立面、B-B剖面图A2

10JS03-10电影院观众席视线分析图A2

11JS03-11防火分区面积图(一)A2

12JS03-12防火分区面积图(二)A2

13JS03-13面积计算图(一)A2

14JS03-14面积计算图(二)A2

15JS03-15地下人防战时平面图A2

16JS03-16地下人防平时平面图A2

17JS03-17口部大样,1-1剖面图A2

18-23JS03-(18-23)楼梯大样图A2

24-25JS03-(24-25)卫生间大样图A2

25-26JS03-(25-26)地下室设备用房放大图A2

26-30JS03-(26-30)立面放大图A2

30-35JS03-(30-35)墙身及节点大样A2

结构专业,

演艺中心

序号图纸编号图纸名称规格附注

01GS001结构设计说明一A2

02GS002结构设计说明二A2

03GS003桩基平面图A2

04GS004桩承台及地下室底板结构平面图A2

05GS005承台详图(一)A2

06GS006承台详图(二)A2

07GS007地下室墙、柱定位图A2

08GS008地下室外墙配筋图A2

09GS009地下室水池详图A2+

10GS010一层墙、柱定位图A2+

11GS011二层~四层墙、柱定位图A2

12GS012柱及砼墙配筋详图A2

13GS013一层结构平面图布置图A2

14GS014一层梁配筋图A2

15GS015二层结构平面布置图A2

16GS016二层梁配筋图A2

17GS017三层结构平面布置图A2

18GS018三层梁配筋图A2

19GS019四层结构平面布置图A2

20GS020四层梁配筋图A2

21GS021屋面结构平面布置图A2

22GS022屋面梁配筋图A2

23GS023出屋面结构平面布置图A2

24GS024出屋面梁配筋图A2

25GS025观众厅悬挑梁配筋详图A2

26GS026钢梁详图A2

27GS027钢结构详图(一)A2

28GS028钢结构详图(二)A2

29GS029节点详图A2

30GS030楼梯详图(一)A2

31GS031楼梯详图(二)A2

32GS032楼梯详图(三)A2

33GS033楼梯详图(四)A2

34GS034楼梯详图(五)A2

35GS035楼梯详图(六)A2

培训中心,

序号图纸编号图纸名称规格附注

01GS01结构设计总说明一A2

02GS02结构设计总说明二A2

03GS03桩施工图A2

04GS04地下室底板结构平面布置图及底板配筋图A2

05GS05承台详图(一)A2

06GS06承台详图(二)A2

07GS07地下室墙、柱定位图A2

08GS08柱及暗柱配筋图A2

09GS0S09人防口部墙定位及配筋图A2+

10GS10一层结构平面布置图A2+

11GS11一层梁配筋图A2

12GS12二层~屋顶层柱定位及配筋图A2

13GS13二层结构平面图布置图A2

14GS14二层梁配筋图A2

15GS15二层板配筋图A2

16GS16三层结构平面布置图A2

17GS17三层梁配筋图A2

18GS18三层板配筋图A2

19GS19四层结构平面布置图A2

20GS20四层梁配筋图A2

21GS21四层板配筋图A2

22GS22五层结构平面布置图A2

23GS23五层梁配筋图A2

24GS24五层板配筋图A2

25GS25屋顶层结构平面布置图A2

26GS26屋顶层梁配筋图A2

27GS27屋顶层板配筋图A2

28GS281#楼梯详图A2

29GS292#楼梯详图(一)A2

30GS302#楼梯详图(二)A2

31GS313#楼梯详图(一)A2

32GS322#楼梯详图(二)A2

33GS334#楼梯详图(一)A2

34GS342#楼梯详图(二)A2

35GS355#楼梯详图A2

给排水专业,

演艺中心及培训中心

序号图纸编号图纸名称规格附注

01SC000给排水图纸目录A4

02SC001人防给排水设计说明主要材料图例A1

03SC002地下车库人防战时给排水平面图A0

04SC003地下车库战时给水排水系统图A1

05SC004演艺中心地下层给排水及消防栓平面图A0

06SC005演艺中心地下层自动喷水平面图A0

07SC006演艺中心一层给排水及消火栓平面图A0

08SC007演艺中心二层给排水及消火栓平面图A0

09SC008演艺中心三层给排水及消火栓平面图A0

10SC009演艺中心四层给排水及消火栓平面图A0

11SC010演艺中心屋顶给排水平面图A0

12SC011演艺中心一层自动喷水雨淋水幕平面图A0

13SC012演艺中心二层自动喷水雨淋水幕平面图A0

14SC013演艺中心三层自动喷水雨淋水幕平面图A0

15SC014演艺中心四层自动喷水雨淋水幕平面图A0

16SC015培训中心地下一层给排水及消火栓自动喷水平面图A0

17SC016培训中心一层给排水及消火栓平面图A0

18SC017培训中心二层给排水及消火栓平面图A0

19SC018培训中心三层给排水及消火栓平面图A0

20SC019培训中心四层给排水及消火栓平面图A0

21SC020培训中心五层给排水及消火栓平面图A0

22SC021培训中心一层自动喷水平面图A0

23SC022培训中心二层自动喷水平面图A0

24SC023培训中心三层自动喷水平面图A0

25SC024培训中心四层自动喷水平面图A0

26SC025培训中心五层自动喷水平面图A0

27SC026培训中心屋顶给排水消防平面图A0

28SC027地下车库给排水及消火栓平面图A0

29SC028地下车库自动喷水平面图A0

泵房放大平面

泵房给水系统图卫生间给排水大样

卫生间给排水大样系统图

30SC029给水排水雨水系统原理图A1

31SC030消火栓系统原理图A1

32SC031自动喷水雨淋水幕系统原理图A1

空调专业:

培训中心

序号图纸编号图纸名称规格附注

01KS000通风空调施工图图纸目录A4×2

02KS001通风空调工程施工图设计总说明(一)A1+

03KS002通风空调工程施工图设计总说明(二)A1+

04KS003主要材料设备表(一)A1+

05KS004主要材料设备表(二)A1+

06KS005防排烟系统原理图A1

07KS006空调水路系统原理图(一)A1

08KS007人防通风设计说明A1

09KS008地下人防战时通风平面图A1

10KS009人防口部通风平面详图A1

11KS010人防口部通风剖面图A1

12KS011制冷机房平面、剖面图A1

13KS012空调机房(一)平面、剖面图A1+

14KS013空调机房(二)平面、剖面图A1+

15KS014空调机房(三)平面、剖面图A1+

16KS015空调机房(四)平面、剖面图A1+

17KS016组合式空调机定货图A1

18KS017冷却塔配管图A1

19KS018地下层通风平面图A0+

20KS019一层通风空调平面图A0

21KS020一层空调水管平面图A0

22KS021二层通风空调平面图A0

23KS022二层空调水管平面图A0

24KS023三层通风空调平面图A0

25KS024三层空调水管平面图

26KS025四层通风空调平面图A0

27KS026四层空调水管平面图A0

28KS027五层通风空调平面图A0

29KS028五层空调水管平面图A0

30KS029地下层~五层通风剖面图A0

弱电(智能化)

演义中心及培训中心

序号图纸编号图纸名称规格附注

01XS000弱电图纸目录A4共5页

02XS001弱电设计说明(一)A1+

03XS002弱电设计说明(二)A1+

04XS003图例A2

05XS004智能化系统图A1+

06XS005消防自动报警及联动系统图A1+

07XS006公共广播系统图A1+

08XS007消防主要设备材料表A4+

09XS008综合布线系统图A1+

10XS009有线电视系统图A1+

11XS010综合安防系统图A1+

12XS011门禁系统图A1+

13XS012综合安防系统配电干线系统图A1

14XS013综合安防系统配电箱系统图A1

15XS014网络系统配电系统图A1

16XS015楼宇自控系统图A1+

17XS016楼宇自控系统监控原理图(一)A1

18XS017楼宇自控系统监控原理图(二)A1

19XS018楼宇自控系统监控点统计表A1+

20XS019演艺中心地下一层综合布线平面图A1+

21XS020演艺中心一层综合布线平面图A1+

22XS021演艺中心二层综合布线平面图A1+

23XS022演艺中心三层综合布线平面图A2

24XS023演艺中心四层综合布线平面图A2

25XS024演艺中心地下一层安防、门禁及有线电视平面图A2

26XS025演艺中心一层安防、门禁及有线电视平面图A2

27XS026演艺中心二层安防、门禁及有线电视平面图A2

28XS027演艺中心三层安防、门禁及有线电视平面图A2

29XS028演艺中心四层安防、门禁及有线电视平面图A2

30XS029演艺中心机房层安防、门禁及有线电视平面图A2

31XS030演艺中心地下一层楼宇自控平面图A2

32XS031演艺中心一层楼宇自控平面图A2

33XS032演艺中心二层楼宇自控平面图A2

34XS033演艺中心三层楼宇自控平面图A2

35XS034演艺中心四层楼宇自控平面图A2

36XS035演艺中心机房层楼宇自控平面图A2

37XS036演艺中心地下一层火灾自动报警和公共广播平面图A2

38XS037演艺中心一层火灾自动报警和公共广播平面图A2

39XS038演艺中心二层火灾自动报警和公共广播平面图A2

40XS039演艺中心三层火灾自动报警和公共广播平面图A2

41XS0340演艺中心四层火灾自动报警和公共广播平面图A2

42XS041演艺中心四层火灾自动报警和公共广播平面图A2

43XS042演艺中心机房层火灾自动报警和公共广播平面图A2

44XS043培训中心地下一层综合布线平面图A2

45XS044培训中心一层综合布线平面图A2

46XS045培训中心二层综合布线平面图A1+

47XS046培训中心三层综合布线平面图A1+

48XS047培训中心四层综合布线平面图A1+

49XS048培训中心五层综合布线平面图A2

50XS049培训中心机房层综合布线平面图A2

51XS050培训中心地下一层安防、门禁、停车场及有线电视平面图A2

52XS051培训中心一层安防、门禁及有线电视平面图A2

53XS052培训中心二层安防、门禁及有线电视平面图A2

54XS53培训中心三层安防、门禁及有线电视平面图A2

55XS054培训中心四层安防、门禁及有线电视平面图A2

56XS055培训中心五层安防、门禁及有线电视平面图A2

57XS056培训中心机房层安防、门禁及有线电视平面图A2

58XS057培训中心地下一层楼宇自控平面图A2

59XS058培训中心一层楼宇自控平面图A2

60XS059培训中心二层楼宇自控平面图A2

61XS060培训中心三层楼宇自控平面图A2

62XS061培训中心四层楼宇自控平面图A2

63XS062培训中心五层楼宇自控平面图A2

64XS063培训中心机房层楼宇自控平面图A2

65XS064培训中心地下一层火灾自动报警和公共广播平面图A2

66XS065培训中心一层火灾自动报警和公共广播平面图A2

67XS066培训中心二层火灾自动报警和公共广播平面图A2

68XS067培训中心三层火灾自动报警和公共广播平面图A2

69XS068培训中心四层火灾自动报警和公共广播平面图A2

70XS069培训中心四层火灾自动报警和公共广播平面图A2

71XS070培训中心五层火灾自动报警和公共广播平面图A2

72XS071培训中心机房层火灾自动报警和公共广播平面图A1+

73XS072弱电井道及线槽洞内布置图A1+

74XS073机房布置图A1+

强电,

演艺中心

序号图纸编号图纸名称规格附注

01DS02-00图纸目录A4

02DS02-01高压配电系统图A2

03DS02-02低压配电系统图一A2

04DS02-03低压配电系统图二A2

05DS02-04低压配电系统图三A2+

06DS02-05低压配电系统图四A2

07DS02-06低压配电系统图五A2+

08DS02-07空调机房、水泵房动力配电系统A2+

09DS02-08剧场舞台动力配电系统图(一)A2+

10DS02-09剧场舞台动力配电系统图(二)A2+

11DS2-10剧场灯光音响配电系统图A2

12DS02-11演艺中心防排烟动力配电系统图A2

13DS02-12演艺中心竖向配电干线系统图A2

14DS02-13演艺中心地下层动力平面图A2

15DS02-14演艺中心一层A2

16DS02-15演艺中心二层A2

17DS02-16演艺中心三层A2

18DS02-17演艺中心四层A2

19DS02-18演艺中心屋顶层动力平面图A2

培训中心

序号图纸编号图纸名称规格附注

01DS03-00图纸目录A4

02DS03-01设计说明A1

03DS03-02动力配电系统图(一)A1+

04DS03-03动力配电系统图(二)A1

05DS03-04动力配电系统图(三)A1

06DS03-05动力配电系统图(四)A1+

07DS03-06竖向配电干线系统图A1

08DS03-07地下层动力平面图A1+

09DS03-08一层动力平面图A1

10DS03-09二层动力平面图A1

11DS03-10三层动力平面图A1

12DS03-11四层动力平面图A1

13DS03-12五层动力平面图A1

14DS03-13顶层动力平面图A1

15DS03-14地下层人防动力平面图A1+

16DS03-15设计说明A1

17DS03-16战时动力配电系统图A1

18DS03-17通风控制台二次接线图A1

19DS03-18战时进排风机及三种通风方式控制原理图A1

20DS03-19电缆穿墙防护密闭图A1

点式玻璃幕墙工程技术规范(CECS127-2001)

建筑玻璃应用技术规程(JGJ113-97)

予应力混凝土管桩基础技术规程(DBJ/T15-22-98)

建筑安装工程资料管理规定(**省地方标准)

近期颁布的电、水、空调通风、电梯质量验收规范

**省、**市有关建筑施工的规范、规定

(注,以上规范、规程、标准的编号或备案号如有误,应以正确的为准)

第八部分

******中心工程招标补充文件

根据中华人民共和国招标投标法第二十三条的规定,现对本投标须知附件B中的“1.技术标的评分说明”增加第(4)款,其内容如下,

(4)每一个投标人技术标的评分结果为,对所有评委打分进行排列,去掉其中的一个最高分及一个最低分,然后取剩下分值的平均数。

******中心工程

总承包招标文件的答疑(一)

一、关于对场地条件的答复

1.场地临时给排水、临时电源的位置

答,招标文件专用条款第8.1对场地临时给排水、临时电源有了明确约定。5月22日在现场勘察时,业主指明了具体位置。

2.现场大门的设置有何要求

答,招标人希望投标人在做施工组织设计时,应考虑到现场大门的设置“不要影响城市主干线交通”这一因素。

3.关于深基坑支护

答,应由具有岩土工程设计资质(深基坑设计)的总包或其具有相应资质的分包完成深基坑支护设计。

4.关于施工用地范围

答,除代征绿地,红线内场地均可作为施工场地。

二、关于对扩大初步设计图纸的答复

1.本工程有无后浇带

答,地下室的砼后浇带在设计说明书P40页中和设计图GC002及GC004中均有所交待,其他图纸也还有类似说明,初步设计图纸中确实存在一些问题,如地下室的底板、墙、顶板没形成贯通的后浇带。目前先按设后浇带考虑,待施工图出图后做合理调整。

2.关于能否提供电子版总平面设计图纸的问题

答,在扩大初步设计阶段,要求设计人提供电子版总平面设计图,业主认为是有困难的。

业主仅能提供勘察院绘制的现场给排水平面图的电子版。(请于收此文件两天内到**市兴**桂苑商务区610栋领取,周六日不休息)

3.能否提供钢筋用量的大概数量

答,在初步设计阶段,设计人无法提供。

4.能否提供钢结构图纸

答,在初步设计阶段,设计人无法提供。

5.能否提供工程桩的大约长度设计考虑为端承桩还是摩擦桩

答,关于工程桩的桩长,通过初步设计及地勘资料应有初步交待,具体情况待试桩后由设计人确定。本工程以预应力管桩为主,端承桩及摩擦桩两种受力情况均有所考虑。

三、关于施工组织设计

1.由于仅提供了扩大初步设计图纸,是否需编制钢结构、幕墙、室内精装修、室外环境等工程的施工方案

答,扩大初步设计说明中和扩大初步设计图纸对钢结构、幕墙、室内精装修、室外环境工程等方面有了初步的表达。招标人希望投标人在做施工组织设计时,依据群众娱乐、**类设施建筑的施工经验,作出项目目标的策划和所采取的技术措施,从而体现出投标人的综合技术实力。

2.关于施工组织设计是明标还是暗标

答,本施工组织设计的评标是明标。

四、关于投标文件

1.内层信封在开缝处是否要用专用封条密封

答,仅在内层信封背面上方封口处使用专用封条密封。

2.投标函、分包计划是放入“技术标函1”中,还是“技术标函2”中装订

答,投标函、分包计划放入“技术标2”中封装。

3.项目部组成(包括项目经理)是否一定与预审文件一致

答,可以按照扩大初步设计图表达的工程难度,进一步合理组成项目部机构,但各人员的资历不得低于预审时人员的资历。

4.投标文件中的有关学历证书、职称证书、获奖证书、资格证书、资质证书等是否需要带原件到开标现场

答,除企业的营业执照、资质等级证书和招标须知25.3款规定的证件外,其余的不用带至现场,但需在投标文件内相对应的复印件上加盖公司公章,并注明原件存放地,以便查询。

5.投标文件中“在保证不低于个别成本的基础上结合本工程的实际,提出具有市场竞争性平均水平的价格”中的“个别成本”如何解释

答,“个别成本”指本工程中各分部、分项工程的企业成本。

6.如果招标人提供的内层信封袋太小,能否自制内层密封袋

答,应使用招标人统一提供的内层信封,如文件过厚,可分上下册进行装订。如内层信封数量不够,可到******中心筹建办领取。

7.投标须知P13页第四行中“参考依据”为何意

答,见**省安装工程计价办法P9页第二十条相关内容。

五、关于投标函

1.投标保证金、投标保函、投标担保书有关问题。

答,采取其中一种方式即可。但采取投标担保书方式的投标人应在5月19日前15天,将担保人的财务状况、资信情况、营业执照等资料报给招标人,招标人在律师的协助下对其确认后,投标人才可采用投标担保书方式。基于以上原因,招标人希望投标人采取前两种方式为宜。

2.可否委托授权分公司公章进行本次投标活动

答,不允许,只可使用总公司公章。

3.投标函附录4如何填写

答,相关内容与专用条款相对应,请按专用条款有关内容填写。

六、履约保函

履约保证金和履约保函由投标人根据企业情况任选其中一种方式。

注,投标人在收到本文件(招标文件的答疑)后,应在24小时内给予招标人书面回应。(传真****)

******中心工程

总承包招标文件的答疑(二)

1.有投标人问,投标文件商务部分中的承包价浮动率是税前浮动还是税后浮动

答,为包税报价。

2.有投标人问,业主供应或指定的材料价格是否参与浮动

答,请投标人看投标须知16.2款第(1)条中有关“总包服务费”的说明,以及16.2款第(6)条中有关“暂估项目”的说明。

注,投标人在收到本文件(招标文件的答疑)后,应在24小时内给予招标人书面回应。(传真,(****)

******中心工程

总承包招标文件的答疑(三)

1.问,标书文件提及劲性混凝土,但图纸中未有明确显示,请告知具体位置。

答,本工程招标须知附件A“一、土建工程”中第2点钢筋混凝土结构工程,包括现浇钢筋混凝土结构、劲性钢筋混凝土结构、预应力钢筋混凝土结构。

其中对劲性钢筋混凝土是统一指,

①初步设计说明P39页中11-4.1演艺中心结构形式的描述。

②结构图--演艺中心屋面层结构平面图(GC009)中对型钢和钢筋混凝土结构的平面布置。(由于初步设计表达不够,跨度较大的现浇混凝土板中,有将型钢埋入钢筋混凝土的可能性)

2.问,投标须知第15页倒数第二行“分包计划,拟分包的项目与拟用分包人名单、资质、业绩、实力等,每个分包项目至少应列出3家候选人。”而本工程招标范围一览表中有“总包选择的分包,但需甲方确认”项目,也有“业主、总包联合择优选择分包”项目。投标单位应提供前一项目分包商候选人,还是两项目均提供

答,提供“总包选择的分包,但需甲方确认”项目分包候选人即可。

3.问,投标须知第6页下数第一行“投标人的开户银行提供的投标人财务状况证明书”是否指银行的资信证明

答,是指银行出具的投标人有效资信证明。

注,投标人在收到本文件(招标文件的答疑)后,应在24小时内给予招标人书面回应。(传真,(0760)8882071)

******中心工程

总承包招标文件的答疑(四)

1.问,答疑中答复施工组织设计为明标,那么在施工组织设计中可否出现投标单位名称等相关内容,技术标1部分的封面能否由投标单位自行设计

答,在2003年5月23日答疑(一)中第三款第2条已说明。

2.问,投标须知第21.2条规定,参加开标会的授权委托人的“授权委托书”原件应密封在“技术标2”部分,并要本人亲自参加。其“授权委托书”是否指投标文件签署授权委托书如不是有否格式要求

答,投标须知第21.2条中,“授权委托书”即指6月2日发至投标人处的“法定代表人授权委托书”。同时要求各投标单位应准备一式两份,一份密封在“技术标2”中,作备案存档之用,一份用于开标前验证授权委托人身份。

3.问,答疑中答复深基坑支护应有具有岩土工程设计资质的总包或其具有相应资质的分包完成深基坑支护设计。请问能否采用在投标阶段由各投标单位自行设计,在中标实施阶段,再由有设计资质的单位设计

答,在投标阶段必须由具有岩土工程设计资质的单位设计。

4.问,投标须知第16.4.1条其他文件部分主要是项目部配备情况表(1)~(5),而在技术部分中项目部配备情况表只有附表(1)~(4),两者不统一

答,投标须知第16.4.1条中表(1)~(5)应为表(1)~(4),见技术部分中附表(1)~(4)。

5.在资格预审项目管理班子配备中各岗位有候选人,在本次投标项目管理班子配备中是否要放上候选人及相关资料

答,在资格预审项目管理班子配备中各岗位有候选人,在本次投标项目管理班子配备中不用放上候选人及其相关资料。

6.培训中心的电影厅楼面及屋面采用预应力砼梁结构体系,其板是否采用预应力预应力是否采用无粘接后张法预应力

答,培训中心的电影厅楼面及屋面采用预应力砼梁结构体系,其板为普通钢筋砼板。经与设计联系,砼梁采用有粘结后张法施工。请注意在图纸上除电影厅之外还有排练厅、舞厅有类似情况。

7.机械设备是否一定与资格预审文件一致

答,本次投标机械设备并不一定要与资格预审文件一致,但本次选用的机械设备其性能必须能满足该工程施工需要。同时评委也将考虑该机械设备的可行性。

8.招标范围一览表中楼地面工程、内墙面工程、天棚工程按设计图纸要求做至结构层,是否不需要抹灰找平直接进行装修

答,招标范围一览表中楼地面工程、内墙面工程、天棚工程按设计图纸要求做至结构层,是指暂不考虑抹灰(因初步设计交待不细,今后有更详细的图纸后再做安排)。

注,投标人在收到本文件(招标文件的答疑)后,应在24小时内给予招标人书面回应。(传真***

******中心工程

总承包招标文件的答疑(五)

问,图纸中有若干交待不明及各图纸互相之间不一致现象,请解释。

答,本工程按扩大初步设计图进行招标,现有图纸对若干细部作法的确交待不清,各张图纸之间也确有不一致的地方,很多设计(特别是装修工程)要待今后各阶段施工图出图后才能解决。但是当前的设计图纸仍能从工程的总体及各部概况帮助我们认识工程,进行投标工作。对图纸的理解要充分联想,如观众主入口两侧外墙是与小剧场外弧墙同属一片墙,而建筑说明中3.7.2.D又对该墙做法作了规定。无障碍入口处在观众主入口台阶下,图纸只示意了位置,这样一个小局部的作法对整个工程的影响是比较小的。各个图纸之间不一致的问题也需要从建筑功能及总体布置来分析,从而作出比较准确的判断,希望各投标单位从现实条件出发,结合您们的经验来进行当前的投标工作。

注,投标人在收到本文件(招标文件的答疑)后,应在24小时内给予招标人书面回应。(传真,(***)

通知

投标保函、投标保证金收款单位为**市**局,特此通知

收到此传真后请24小时内予以书面答复。

通知

各投标单位,

北京**工程***有限公司会同******中心工程建设领导小组就******中心工程总承包招标开标有关事宜通知如下,

1.****中心工程总承包定于2003年6月20日9时30分准时开标;

2.原招标文件投标须知中28.4条(5)款“参加开标会议的投标人法定代表人或其指定代理人迟到15分钟以上的”现变更为“参加开标会议的投标人法定代表人或其指定代理人不得迟到”

3.投标人应于2003年6月20日9:00至9:30到达投标现场,并接受投标人代表资格检查。

4.2003年6月20日下午至2003年月21日进行评标,投标人应随时准备接受评标委员会的质疑。

注,投标人在收到本文件(招标文件的答疑)后,应在24小时内给予招标人书面回应。(传真,(****)

最新建筑工程设计合同 篇6

 第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点

甲主委托乙方承担____工程的设计项目,建筑安装面积为____平方米,批准总投资为____万元,建设地点在____。

 第二条 甲方的义务

1.甲方应在__年__月__日以前,向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。

2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。

4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。

第三条 乙方的义务

1.乙方必须在__年__月__日以前,向甲方交付初步设计文件;在__年__月__日以前,向甲方交付技术设计文件;在__年__月__日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式__份,技术设计文件一式__份,施工图设计文件一式__份,甲方另需增添文件份数和需要模型费,另行收费。__年__月__日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。

(大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。)

2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。

3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。

4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

委托方名称:________________设计方名称:____________

(盖章) (盖章)

法定代表人:(签字)________法定代表人:(签字)____

委托代理人:(签字)________委托代理人:(签字)____

项目经理:(签字)__________项目经理:(签字)______

住所:______________________住所:__________________

邮政编码:__________________邮政编码:______________

电话:______________________电话:__________________

传真:______________________传真:__________________

开户银行:__________________开户银行:______________

银行帐号:__________________银行帐号:______________

建设行政主管部门备案:______鉴证意见:______________

(盖章)   (盖章)

备案号:____________________

经办人:________________

备案日期:_______年___月__日

鉴证日期:___年__月___日

最新建筑工程设计合同 篇7

甲方:______________________

乙方:______________________

为了明确责任,分工协作,共同完成建设项目的设计任务,根据________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。

第一条甲方委托乙方承担____________工程的设计项目,建筑安装面积为________平方米,批准总投资为________万元,建设地点在______.

第二条甲方的义务

1.甲方应在________年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方在________年____月____日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。

2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。

4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。

第三条乙方的义务

1.乙方必须在________年____月____日以前,向甲方交付初步设计文件;在________年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在________年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式____份,技术设计文一式_________份,施工图设莆募皇絖___份,甲方如另需增添文件份数和需要模型,另行_____。

________年____月____日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。

(大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。

2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。

3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。

4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解�施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

第四条设计的修改和停止

1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按____元增付设计费(或按设计阶段中返工的工作量百分比计算)。

2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。

3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。

第五条设计费的数量和交付办法

本设计合同生效后____天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后____天内,甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后____天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。

第六条奖励与违约责任

1.在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,应从节约投资额中提取____%奖励乙方。

2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日________元计算增付设计费。

3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。

4.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误____天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

第七条其他约定

_____________________________________________________________。

本合同自________年____月____日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合如有未尽事宜,需经双方共同协商作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。

在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,可选择:(1)向_____机构申请_____,(2)直接向人民法院起诉。

本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,送____、____、____等单位各留存一份。

甲方(签章):__________________乙方(签章):__________________

____________年________月________日____________年________月________日

最新建筑工程设计合同 篇8

为了明确责任,分工协作,共同完成建设项目的设计任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。

甲方委托乙方承担 合川规划馆 工程的设计项目,建筑安装面积约为3000平方米,建设地点在合川区。

1.甲方应在料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。

2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底。

4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。

1.乙方必须在年月日以前,向甲方交付设计效果图;施工图出图时间双方另行协商。其中,设计效果图一式二份,施工图设计文件一式二份。如甲方未及时提供设计资料,则设计交稿时间顺延。年5月30日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括材料设备清单)。(大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行技术设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件)。

3.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。

4.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。

5.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

最新建筑工程设计合同 篇9

合同编号,__________________(由设计人编填)

工程名称,__________________

工程地点,__________________

设计证书等级,______________

委托方,_________

设计方,_________

委托方委托设计方承担_________规划设计,工程地点为_________,经双方协商一致,签订本合同,并共同履行。

第一条本合同签订依据

1.1_____、中华人民共和国城市规划法、建设工程勘察设计市场管理规定、城市规划设计计费指导意见和相关设计_____标准。

1.2国家及地方有关规划设计管理法规和规章

1.3规划项目批准文件

1.4其他,_________

第二条设计依据

2.1委托方给设计方的委托书或设计中标文件

2.2委托方提交的基础资料

2.3设计方采用的主要技术标准是,

城市规划编制办法

城市用地分类与规划建设用地标准(GBJ137-90)

村镇规划标准(GB50188-93)

城市居住区规划设计规范(GB50180-93)

城市道路交通规划设计规范(GB50220-95)

武汉市城市建筑规划管理技术规定

武汉市城市市政公用和其他工程设施规划管理技术规定

其他,_________

第三条合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断,

3.1合同书

3.2中标函(文件)

3.3委托方要求及委托书

3.4投标书

第四条本合同项目的名称、规模、阶段及设计内容(根据行业特点填写)

名称,_________

规模,用地_________人口_________其他_________

阶段,区域规划□总体规划□分区规划□控制性详细规划□修建性详细规划□专项规划□其他

设计内容,_________

第五条委托方向设计方提交的有关资料、文件及时间

地形图纸_________(比例尺_________)

地形图电子文件(光盘,软盘)

其它资料_________

时间_________

第六条设计方向委托方交付的设计文件、份数、时间

蓝图_________套

彩图_________套

说明书或文本_________套

时间_________

第七条费用

7.1根据本合同第1.1条款的相应规定,经双方商定,本合同的设计费用预算为_________万元。

7.2双方在规划设计审查后,按批准的规划设计规模核算设计费。规划设计间如遇规模或内容调整,则设计费也应做相应调整。

第八条支付方式

8.1本合同生效后三天内,委托方支付设计费总额的_________%,计_________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。

8.2设计方提交_________设计文件后三天内,委托方支付设计费总额的_________%,计_________万元;之后,委托方应按设计方所完成的规划工作量比例,向设计方支付总设计费的_________%,计_________万元,设计成果完成后,委托方结清设计费,不留尾款。

8.3费用支付方式,经双方协商为,_________。

第九条双方责任

9.1委托方责任

9.1.2委托方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,委托方应按设计方所耗工作量向设计方支付工费。在未签订合同前委托方已同意,设计方为委托方所做的各项设计工作,委托方应支付相应设计费。

9.1.3在合同履行期间,委托方要求终止或解除合同,设计方未开始设计工作的,不退还委托方所付订金,已开始设计工作的,委托方应根据设计方已进行的实际工作量,支付设计费;不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

9.1.4委托方必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计方设计开工的标志。未收到定金,设计方有权推迟设计工作的开工时间,且交付文件的时间顺延。

9.1.5委托方应按本合同规定的金额和日期向设计方支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计方提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知委托方。委托方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓,委托方均应支付应付的设计费。

9.1.6委托方要求设计方比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计方同意,不得严重背离合理设计周期,且委托方应支付赶工费。

9.1.7委托方应为设计方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的_____装备。

9.1.8设计文件中选用的国家规范、部门及地方规范由委托方负责解决。

9.1.9承担本项目外国专家来设计方办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。

9.2设计方责任

9.2.1设计方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向委托方交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2设计合同有效年限为_________年,超期后如仍须执行时,合同双方进行延期确认。

9.2.3设计方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。设计方根据规划行政主管部门的审批意见对设计文件进行调整补充。

9.2.5由于设计方原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的_________。

9.2.6合同生效后,设计方要求终止或解除合同,设计方应双倍返还委托方已支付的定金。

9.2.7设计方交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。

第十条保密

双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改,复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条争议解决方式

11.1本合同在履行期间,双方发生争议可采取协商解决或向当地规划行政主管部门申请调解。

11.2当事人不愿通过协商、调解或协商、调解不成时,双方同意以第_________种方式解决,向武汉XX申请_____;向_________人民法院提起诉讼。

第十二条合同生效及其他

12.1委托方要求设计方派专人长期驻项目现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。

12.2设计方为本合同项目的服务至规划材料上报为止。

12.3委托方委托设计方承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。

12.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

12.5本合同双方签字盖章即生效。一式四份,委托方二份,设计方二份。

12.6本合同生效后,按规定应到市城市规划行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

12.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

12.8未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

委托方(盖章),_____________设计方(盖章),________________

法定代表人(签字),________法定代表人(签字),________

委托代理人(签字),________委托代理人(签字),________

项目经理(签字),_______项目经理(签字),_________

住所,_______________________住所,_____________________

XX编码,________________XX编码,_______________

电话,_____________________电话,__________________

开户银行,_____________________开户银行,__________________

银行帐号,_____________________银行帐号,__________________

签订日期,_________年____月____日?签订日期,_________年____月____日

签订地点,_____________________?签订地点,__________________

规划行政主管部门备案(盖章),_________

备案号,__________________

经办人,_________

备案日期,_________年_________月_________日

工程合同?|?施工合同?|?工程合同范本?|?施工合同范本

最新建筑工程设计合同 篇10

工程名称:________________

工程地点:________________

发包人:_____________________设计人:__________________

法定代表人:______________设计证书等级:______________

委托代理人:______________身份证号:______________

通讯地址:________________通讯地址:______________

联系电话:________________联系电话:______________

发包人委托设计人承担________________工程设计,工程地点为________________________,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。

第一条本合同签订论据

1、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

3、建设工程批准文件。

第二条设计依据

1、发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2、发包人提交的基础资料

3、设计人采用的主要技术标准是:________________________

第三条工程项目

1、建筑规模:_____层;建筑面积________平方米;

2、设计阶段

(1)方案:

(2)初步设计:

(3)施工图:

3、估算总投资:¥___________元,(大写)___________________________元整。

4、估算设计费:¥___________元,(大写)___________________________元整。

第四条设计内容

设计人为发包人设计_________工程并编制_________工程总体规划文件,主要内容包括:

1、发包人_________区总平面布置;

2、发包人第_______________期_________工程生产规模、产品、技术方案分析与规划;

3、发包人技术经济效益分析与预测。

第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

说明:

1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2、在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。

3、实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。

4、本合同履行后,定金抵作设计费。

第七条费用

发包人向设计人支付设计报酬人民币_________元,分两期支付,具体如下:

1、本合同签署后____个工作日内支付_________元;

2、设计人提交_________工程总体规划文件并经发包人审核通过后_____个工作日内支付_________元。

第八条支付方式

1、本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的_____%,计_______________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。

2、设计人提交_______________设计文件后三天内,发包人支付设计费总额的_____%,计________________万元;之后,发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的_____%,计_______________万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。

3、双方委托银行代付代收有关费用。

第九条双方责任

1、发包人责任

(1)发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

(2)发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

(3)发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。

(4)在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的`一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。

(5)发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。

(6)发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额______%的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。

(7)发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。

(8)发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

(9)设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

(10)承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。

2、设计人责任

(1)设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件,并对提交的设计文件的质量负责。

(2)设计合理使用年限为________年。

(3)负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项日的设计联络工作。

(4)设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为实际损失的______%。

(5)由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

(6)合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

(7)设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。

第十条保密

双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条纠纷解决方式

1、本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解;

2、调解不成时,双方当事人同意由_______________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向_______________人民法院起诉。

第十二条合同生效及其他

1、发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。

2、设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

3、本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。

4、发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。

5、发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。

6、由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

7、本合同双方签字盖章即生效,一式_____份,发包人_____份,设计人_____份。

8、本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

9、双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

10、未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

发包人:__________(盖章)设计人:__________(签字盖章)

法定代表人:__________(签字)

委托代理人:__________(签字)

项目经理:__________(签字)

住所:__________住所:_______________

XX编码:__________ XX编码:__________

电话:__________电话:_______________

传真:__________传真:__________

开户银行:__________开户银行:__________

银行账号:__________银行账号:__________

最新建筑工程设计合同 篇11

合同编号:116567

发包方:(以下简称甲方)

设计方:(以下简称乙方)

发包方委托设计方承担工程设计,经双方协商一致,签订本合同。

第1条本合同依据下列文件签订

(1)《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

(2)国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、建设工程批准文件。

第2条本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等,见表4-2。

表4-2设计项目内容

第3条发包方应向设计方提交表4-3中的有关资料及文件。

表4-3发包方应提供的资料

第4条设计方应向发包方交付的设计资料及文件,如表4-4所示。

表4-4设计方应交付的资料

第5条本合同设计收费估算为元人民币。设计费支付进度详见表4-5所示。

表4-5设计费支付进度

说明:

1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费;

2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款;

3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补,实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议;

4.本合同履行后,定金抵作设计费。

第3条双方责任

(1)发包方责任

①发包方按本合同第3条规定的内容,在规定的时间内向设计方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时效性负责,发包方不得要求设计方违反国家有关标准进行设计。发包方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计方按合同第4条规定将交付设计文件的时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计方有权重新确定提交设计文件的时间。

②发包方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或将所提交资料做较大修改,以致设计方需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包方应按设计方所耗工作量向设计方增付设计费。

③在未签合同前发包方已同意,设计方为发包方所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付的设计费。

④发包方要求设计方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计方能够做到,发包方应根据设计方提前投入的工作量,向设计方支付赶工费。

⑤发包方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作、生活及交通等方便条件。

⑥发包方应保护设计方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计方同意,发包方对设计方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包方应负相关法律责任,设计方有权向发包方提出索赔。

(2)设计方责任

①设计方应按国家技术规范、标准、规程及发包方提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。

②设计合理使用年限为________年。

③设计方按本合同第2条和第4条规定的内容、进度及份数向发包方交付资料及文件。

④设计方交付设计资料及文件后,要按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。设计方按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工的,负责向发包方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。________年内项目尚未开始施工的,设计方仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包方适当收取咨询服务费,具体金额由双方商定。

⑤设计方应保护发包方的知识产权,不得向第三方泄露、转让发包方提交的图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包方造成经济损失,发包方有权向设计方索赔。

第4条违约责任

(1)在合同履行期间,发包方要求终止或解除合同,设计方未开始设计工作的,不退还发包方已付的定金;已开始设计工作的,发包方应根据设计方已进行的实际工作量支付设计费,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,支付全部的该阶段设计费。

(2)发包方应按本合同第5条规定的金额和时间向设计方支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过三十天以上时,设计方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包方。发包方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建时,发包方均按第7条第

(1)款的相关规定支付设计费。

(3)设计方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计方错误造成工程质量事故损失,设计方除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计方责任大小向发包方支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的%。

(4)由于设计方自身原因,延误了按本合同第4条规定的设计资料及设计文件的交付时间时,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。

(5)合同生效后,设计方要求终止或解除合同时,设计方应双倍返还定金。第8条其他相关事宜

(1)发包方要求设计方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

(2)设计方为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包方自费向有关出版部门购买。本合同第4条规定设计方交付的设计资料及文件超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计方另收工本费。

(3)对于本工程设计资料及文件中的建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计方不得指定生产厂、供应商。发包方需要设计方配合加工定货时,所需费用由发包方承担。

(4)发包方委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计方参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包方支付。

(5)发包方委托设计方承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。

(6)由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

(7)本合同发生争议时,双方当事人应及时协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向当地人民法院起诉。

(8)本合同一式份,发包方份,设计方份。

(9)本合同经双方签章并在发包方向设计方支付定金后生效。

(10)本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,可到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。

(11)本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

(12)其他约定事项。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

________年____月____日________年____月____日

公司股权合同模板(精选6篇)


在广大群众法制观念的普遍提高的当下,书面合同可以以文字形式对当事人的约定进行记载,可以促使合同各方缔约者严格履行合同,降低违约风险,你知道合同的格式是怎样写的吗?“公司股权合同模板”是我们从网络收集和整理的,若您需要再次阅读请将本文加入收藏!

公司股权合同模板【篇1】

-07-18公司股权转让协议书7篇在日新月异的现代社会中,用到协议书的地方越来越多,签订协议书可以约束双方履行责任。想必许多人都在为如何写好协议书而烦恼吧,下面是小编帮大家整理的公司股权转让协议书7篇,欢迎阅读与收藏。公司股权转让协议书 篇1转让方, (以下简称甲方)委托代理人,受让方, (以下简称乙方)委托代理人,____________________________________ 公司(以下简称XX公司),于________年____月____日成立,由甲方与________________合资经营,注册资金为_____币 _________万元,投资总额_______币_________万元,实际已投资_____币________万元。甲方愿将其占XX公司____ %的股权转让给乙方;经公司董事会通过,并征得他方股东的同意,现甲乙双方协商,就转让股权一事,达成协议如下,一、股权转让的价格、期限及方式1、甲方占有公司____%的股权,根据原XX公司合同书规定,甲方应投资____币______万元。现甲方将其占公司____%的股权以 ____币______万元转让给乙方。2、乙方应于本协议生效之日起____天内按第一条第一款规定的货币和金额以银行转帐方式分____次付清给甲方。二、甲方保证对其拟转让给乙方的股权拥有完全、有效的处分权,保证该股权没有质押,并免遭第三人追索,否则应由甲方承担由此引起的一切经济和法律责任。三、本协议生效后,乙方按股份比例分享XX公司的利润和分担风险及亏损(含转让前该股份应享有和分担公司的债权债务)。四、违约责任如乙方不能按期支付股权价款,每逾期一天,应支付逾期部分总价款千分之______的逾期违约金。如因违约给甲方造成经济损失,违约金不能补偿的部分,还应支付赔偿金。五、纠纷的解决,凡因履行本协议所发生的争议,甲乙双方应友好协商解决如协商不成, 向____市____区人民法院起诉。六、有关费用负担在转让过程中,发生的与转让有关的费用(如公证、审计、工商变更登记等),由XX公司承担。七、生效条件本协议经甲乙双方签订,经_报政府主管部门批准后生效,双方应于三十天内到工商行政管理机关办理变更登记手续。八、本协议签订之前,双方协商的任何内容与本协议有冲突的,以本协议内容为准,本协议未尽事宜,由双方协商解决,双方可另行签订补充协议对本协议进行补充,补充协议与本协议具有同等法律效力。九、本协议一式____份,甲乙双方各执____份,XX公司留存一份,其余报有关部门。转让方, 受让方,________年____月____日________年____月____日公司股权转让协议书 篇2转让方,_____________(甲方) 受让方,_____________(丙方)地址,_______________________地址,_______________________身份证号码,_________________身份证号码,_________________转让方,_____________(乙方) 受让方,_____________(丁X)地址, _____________________地址,_______________________身份证号码,_________________ 身份证号码,_____________________市______实业发展有限公司(以下简称公司),于________年____月____日成立,由甲、乙方合资经营,注册资金_____万元人民币。投资总人民币_____万元,实际投资人民币_____万元。甲方占_____%的股权,已投资人民币_____万元。乙方占_____%的股权,已投资人民币_____万元。现甲、乙方愿将其占有限公司_____%的股权转让给丙、丁双方,经公司股东会会议通过,并征得股东的同意,现甲、乙、丙、丁XX协商,就股权一事,达成协议如下,一、股权转让的价格、期限及方式1.甲、乙方占有限公司_____%的股权,根据原有限公司章程规定,甲、乙方共投资人民币_____万元。现甲方将其出资_____%的股权以人民币_____万元转让给丙方,乙方将其出资_____%的股权以人民币_____万元转让给丙方,乙方将其出资_____%的股权以人民币_____万元转让给丁X。2.丙、丁双方已经于本协议生效之日按第一款第一条的价格以现金方式一次性付清给甲、乙方。二、甲、乙方保证对其以拟转让给丙、丁双方的股权拥有完全、有效的处分权,保证该股权没有质押,对外没有债权债务,没有工商、税务问题,并免遭第三人追索,否则应由甲、乙方承担由此引起的一切经济和法律责任。三、有关公司盈亏(含债权债务)的分担。本协议生效后,甲、乙方享有和分担转让前该公司所有的债权债务。丙、丁双方按股份比例分享转让后该公司的利润和分担风险及亏损。四、违约责任1.本合同一经生效,四方必须自觉履行,如果任何一方未按合同规定,适当地全面履行义务,应当承担损害赔偿责任。2.如丙、丁双方不能按期支付股权价款,每逾期一天,应支付逾期部分总价款万分之三的逾期违约金。如因违约给甲、乙方造成经济损失,违约金不能补偿的部分,还应支付赔偿金。五、纠纷的解决凡因履行本协议所发生的争议,甲、乙、丙、丁XX应友好协商解决,如协商不成,向____市人民法院起诉。六、协议的变更或解除发生下列情况之一时,可变更或解除本协议,当事人签订的变更或解除协议书,经深圳高新技术产权交易所见证,并报审批机关同意变更登记后生效,1.因不可抗力,造成本合同无法履行;2.因情况发生变化,当事人四方经过协商同意。七、 有关费用的负担在转让过程中,发生的与转让有关的费用(如见证、审计、工商变更等),由丙、丁X承担。八、生效条件本协议经四方签订,深圳高新技术产权交易所见证并报工商行政管理机关完成变更登记后生效,四方应于见证书出具之日起六十天内到工商行政管理机关办理变更登记手续。九、本协议一式六份,甲、乙、丙、丁XX各执一份、公司、见证处各执一份,其余报有关部门 。转让方,_____________受让方,_____________________年____月____日公司股权转让协议书 篇3合营他方,________甲方,_________身份证号,_________住所,_________乙方,_________身份证号,_________住所,_________丙方,_________身份证号,_________住所,_________鉴于,1、甲、乙双方均为有限责任公司(以下简称“公司”)股东,其中甲方占有公司40%的股权、乙方占有公司60%的股权;2、甲、乙双方均同意将其各自所占公司40%和60%的股权全部转让给丙方,丙方亦同意以本协议约定的条件受让甲、乙双方在公司的所有股权,在本次转让完成后公司将成为一人有限责任公司;为了明确甲、乙、丙三方在本次股权转让中的权利和义务,依据中华人民共和国公司法及相关法律、法规、公司章程的有关规定,甲、乙、丙三方现就股权转让事宜约定如下,一、转让对象本次转让股份为甲方所持有的公司百分之四十股份和乙方所持有的公司百分之六十股份。二、转让价格1、股权转让的价格为三方协议价。2、双方协议确定股权转让的价格主要考虑截止________年____月____日,依公司注册资本与净资产的比值。三、支付方式甲、乙、丙三方选择下列第_________种支付方式,1、在本协议生效之日起_________个工作日内,(分期支付)。2、在本协议生效之日起_________个工作日内,丙方向甲、乙方一次性支付转让金人民币万元整。无论选择上述第几种支付方式,甲、乙双方中指定_________方为收款人,丙方的所有付款只需按照该收款人的指令按时支付即视为丙方完成股权转让金的支付。四、甲、乙、丙三方权利和义务1、甲、乙双方应在本协议签订之日协商确定其中一人为本协议的收款人,若届时更改收款人应及时以书面方式通知丙方。2、甲、乙方应在丙方按时支付转让金后,按照有关行政机关要求的格式出具相应收款收据。3、甲、乙方均有义务配合和支持丙方办理公司相关变更登记手续,办理变更登记的费用由_________方承担。4、甲、乙方应按照丙方要求及时向其移交所有资料和财产,5、协议生效后,甲、乙方将退出公司,不再作为公司股东,不再享有公司股东的任何权利。6、甲、乙方均保证对其转让的股权未设置过任何优先权、担保物权或第三者权益。7、甲、乙方在股权转让之前及之后_________个月有为公司的商业机密、客户资料保密的义务。如发生恶意泄露状况,造成了公司或丙方的实际损失,公司或丙方有权要求甲、乙方给予经济赔偿。8、丙方有义务按照本协议约定按时、足额支付股权转让金。五、协议的修改和解除本协议生效后,对本协议的任何修改,必须经甲、乙、丙三方签署书面协议后方能修改。六、违约责任1、协议三方应履行本协议项下各自的义务,当一方违约,导致守约方的协议目的无法实现时,守约方有权要求违约方支付违约金,违约金的数额为上述股权转让价格的_________%。2、上述违约金的存在不影响守约方对其实际损失的主张。3、由于一方的过失,造成本协议不能履行或不能完全履行时,由过失的一方承担责任。若属多方过失,根据实际情况,由各方分别承担各自应负的违约责任。七、争议的解决因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,争议各方应通过友好协商解决。若协商不能解决,任何一方可将该争议向有管辖权的法院提起诉讼。八、其他1、根据公司章程第十条的规定,“股东向股东以外的人转让其出资时,必须经全体股东过半数同意”,因此,本股权转让协议以甲、乙、丙三方签字盖章、公司股东会决议通过本次股权转让为生效条件。2、本协议一式五份,具有同等法律效力,甲、乙、丙三方当事人各执一份为凭,在公司留底一份、用于工商变更登记一份。甲方,_________(签字或盖章)乙方,_________(签字或盖章)丙方,_________(签字或盖章)________年____月____日公司股权转让协议书 篇4本股权转让协议(以下简称本协议)于________年____月____日由下列双方在某省某市订立,转让方,____________________________受让方,______________________________鉴于,1.某公司为经某部门批准成立的债权转股权公司;XXX年,原某局多种经营开发公司变更为某(集团)有限责任公司全资子公司某集团多种经营有限公司。为进一步理顺某集团多种经营有限公司股权关系,现依据上述债权转股权协议及某公司设立时的其他相关文件,某公司和某公司矿经友好协商,一致同意如下,一、本次转让1、某公司同意向某公司出售、某公司同意向某公司购买某集团多种经营有限公司100%股权(以下简称标的股权)。2、自转让交割日起,某公司享有标的股权及其项下的所有权益、权利,并承担标的股份项下的所有责任和义务。转让交割日指某集团多种经营有限公司完成股东变更的工商登记变更之日。3、交割日前股权项下的所有未分配利润以及在该等股权下所有盈利或亏损,亦均由某公司享有或承担。4、某公司保证截至转让交割日(含转让交割日当日),不存在、也不会发生任何第三方对标的股权享有任何权利,标的股权且未设定也不存在任何质押、委托管理或其他第三方权利。截至转让交割日(含转让交割日当日),不存在、也不会发生针对标的股权的任何查封、冻结、扣押或者强制执行等任何法律程序。二、转让价款双方同意本协议下标的股权的转让价款为零元。三、工作安排和交割双方将共同采取所有必要行动并签署所有必要文件、文书,以完成本次股权转让的工商变更登记等相关工作。四、适用法律和争议的解决本协议应适用中国法律并应根据中国法律解释。双方在履行本协议的过程中产生的任何争议,均应通过友好协商方式进行。如果协商不成,任何一方均有权向有管辖权的法院起诉。五、保密双方都应当,并应当促使其代表,对另一方的未公开信息和或保密信息予以严格保密,未经一方书面同意,另一方不得将保密信息予以披露(包括但不限于通过接受采访、回答问题或调查、新闻发布、在指定媒体刊登公告或者其他方式)。六、其他1、本协议经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自公章后生效;2、本协议正本4份,由某公司和某公司各执一份,其他各份报主管机关审批使用或备案,每份正本具有同等法律效力本协议由下列双方于本协议文首日期订立,以昭信守。(此页无正文,为股权转让协议的签署页)转让方,某(集团)有限责任公司(盖章)法定代表人或授权代表,____日期,________年____月____日受让方,某有限责任公司(盖章)法定代表人或授权代表,____日期,________年____月____日公司股权转让协议书 篇5甲方,乙方,____XX公司是由____和____共同投资兴办的中外合资(合作)经营企业。投资总额____万美元(或____万元人民币),注册资本____万美元(或____万元人民币),其中,____占有股份--%,____占有股份____%。根据甲方的要求,经与乙方友好协商,将甲方在XX公司所持有____%的股份转让给乙方,达成如下股权转让协议,一、转让方和受让方的基本情况1、转让方(甲方),名称,XX公司;法定地址,____;法定代表人____;职务____;国籍____。2、受让方(乙方),名称,XX公司;法定地址,____;法定代表人____;职务____;国籍____。二、股权转让的份额及价格____(甲方)自愿将其在XX公司中所持有的__%股权价值____万美元(或万元人民币)转让给____(乙方)。三、股权转让交割期限及方式自本协议由审批机构批准生效之日起____日内(截至 前),乙方以____(形式)____万美元(或万元人民币)分()次缴付给甲方。四、其它事项声明,1、股权进行上述转让后,乙方承认原XX公司的合同、章程及附件,愿意履行并承担原甲方在XX公司中的一切权利、义务及责任。2、甲方保证对其拟转让给乙方的股权拥有完全、有效的处分权,保证该股权没有质押,并免遭第三人追索,否则应由甲方承担由此引起的一切经济和法律责任。或,甲方已将所拥有的占XX公司 %的股权于________年____月____日向 作质押,现甲方已征得质权人的书面同意,同意甲方将该股权转让给乙方。甲方保证已对该股权拥有有效的处分权,否则应承担由此而引起的一切经济和法律责任。3、原甲方委派(或担任)的董事会成员自动退出XX公司,改由乙方指派。五、有关公司盈亏(含债权债务)的分担(选其一)1、本协议生效后,乙方按股份比例分享利润和分担风险及亏损(含转让前该股份应享有和应分担的债权债务)。2、股权转让前,聘请中国注册会计师(或其他方式)对公司进行审计,乙方按双方认可的审计报告表的范围承担甲方应分担的风险、亏损和享有权益。股权转让生效后,若发现属转让前,审计报告表以外的XX公司的债务,由乙方按股权比例代为承担,但应由甲方负责偿还。股权转让生效后,乙方取得股东地位,并按股份比例享有其股东权利和承担义务。3、股权转让前,聘请中国注册会计师(或其他方式)对公司进行审计,甲方按审计报告表的范围承担应分担的风险、亏损和享有权益,甲方应分担的债权债务,应在其股权款中扣除。本协议生效后,尚未清结的以及审计报告以外属甲方应分担的债权债务,均由乙方按股权比例享有和承担(或由乙方先行承担,然后由乙方向甲方追偿)。六、违约责任乙方若未按本协议第三条规定的期限如数缴付出资时,每逾期一个月,乙方需缴付应出资额的()的违约金给甲方,如逾期()个月仍未缴付的,除向甲方缴付违约金之外,甲方有权终止本协议,并要求乙方赔偿损失。七、争议的解决(含仲裁、诉讼)凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决,应提交中国的仲裁机构或其它仲裁机构,根据该机构的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方都有约束力。仲裁费用由败诉方负担。八、XX公司的合营他方自愿放弃所享有的股权优先受让权,同意根据本协议的条款而进行转让。九、此协议经股权转让双方和合营他方正式签署并报原审批机关批准后生效。甲方, 乙方, 合营他方,公司股权转让协议书 篇6转让方(甲方),受让方(乙方),甲乙双方经过友好协商,就甲方持有的___________有限责任公司股权转让给乙方持有的相关事宜,达成如下,以资遵守,1、转让方(甲方)转让给受让方(乙方)_____________XX公司的__%的股权,受让方同意接受。2、由甲方在本签署前办理或提供本次股权转让所需的原公司股东同意本次股权转让的决议等文件;3、转让价格及支付方式、支付期限;4、本协议生效且乙方按照本约定支付股权转让对价后即可获得股东身份;5、乙方按照本协议约定支付股权转让对价后立即依法办理公司股东、股权、章程修改等相关变更登记手续,甲方应给与积极协助或配合,变更登记所需费用由乙方承担;6、受让方受让上述股权后,由新股东会对原公司成立时订立的公司章如果协议等有关文件进行相应修改和完善,并办理变更登记手续;7、股权转让前及转让后公司的债权债务由公司依法承担,如果依法需要追及股东承担赔偿责任谨连带责任的,新股东按持股比例承担相应责任。转让方的个人债权债务仍由其享有或承担;8、股权转让后,受让方按其在公司股权比例享受股东权益并承担股东义务;转让方的股东身份及股东权益丧失;9、违约责任,如因乙方不按期、依约支付股权对价,导致股权转让不能实现或迟延变更的,则_____________________________,如因甲方不配合办理变更登记手续,导致无法使新股东享受股东权益,则______________________________________。10、本变更或解除,_____________________________。11、争议的解决,___________________________________________________________12、本正本一式四份,股权转让双方各执一份,公司存档一份,报工商局备案登记一份。13、本自双方签字之日起生效。14、其他事宜由双方另行协商解决。转让方,受让方,________年____月____日________年____月____日公司股权转让协议书 篇7出让方(甲方),受让方(乙方),本协议由上述协议各方(授权代表)于________年____月____日(即“本协议签订日”)在 签署。鉴于,1、 公司(以下简称目标公司)于________年____月____日投资成立,地址, 。其注册资本为 万元,经营期限, ,经营范围,以公司营业执照为准。2、甲方同意将持有目标公司100%的股权按照本协议所规定的条件全部转让给乙方,乙方同意在本协议所规定的条件下受让上述股份及权益。据此,双方根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国公司法及相关法律法规,通过友好协商,本着互利互惠的原则,就目标公司股权整体转让事宜达成如下协议,第一条 目标公司现股权结构(以工商登记为准)1、股东 出资额 万元,占该公司 %股权;2、股东 出资额 万元,占该公司 %股权。第二条 股权转让方式及价格1、甲方自愿将持有目标公司100%股权,以转让价人民币 万元(大写, )的价格整体转让给乙方,乙方同意按此价格整体购买甲方所持有目标公司100%股权。2、转让价指整体转让股份的购买价,包括目标公司所拥有的办公用品等物品(详见移交清单)。3、乙方整体受让甲方的股权后,由乙方绝对控股目标公司,甲方完全退出。4、甲方所有股东均放弃优先购买权。第三条 付款方式及时间1、乙方向甲方指定账户(姓名,银行, 账号, )分三次支付转让价款(包括定金),付款以银行转账单据为准。2、 本协议签订之日起十个工作日内,乙方向甲方支付人民币 万元,(大写, ),作为乙方履行本协议的39;定金。甲方负责办理完毕本协议有关的所有工商变更登记手续,3、在所有工商变更登记手续办理完毕后____日内,乙方向甲方支付人民币 万元(大写, ),剩余款项人民币 万元(大写, ) ,在 的____日内付清。甲方收取的定金 万元在最后一次付款时抵作转让价款。第四条 其他费用的负担1、在本协议工商注册登记变更手续办理过程中,涉及到政府主管部门及政府部门指定的机构应收取的各种费用,由 承担。2、股权转让、收购过程中涉及的各种应交税款、工商变更登记过程中产生的费用由 承担。3、因不可归责于各方当事人的事由导致本协议解除的,各方因开展前期业务而发生的研究、调查、专业费用由各方自行承担,各方之间互不承担责任。第四条 协议履行期限本协议期限从双方签字盖章之日起至目标公司工商注册登记等手续变更到乙方名下且本协议相应的权利义务全部履行完毕之日止。第五条 工商变更登记的办理甲方自收到定金之日起七个工作日内,负责协助乙方办理完毕本协议有关的所有工商、税务变更登记手续。第六条 各方的权利和义务甲方的权利和义务,1、享有获得全部转让价款的权利。甲方各股东(包括本协议明确的股东和其他乙方不知道的实际或隐名股东)之间享受的转让款由其内部分配,乙方无权干涉。2、于本协议签订日,甲方必须向乙方如实披露满足乙方收购目的的重要资料,包括目标公司开展经营范围内活动所需的全部证照、文件或其他资料,并保证所提供资料真实、合法,不存在任何隐瞒和虚假。3、目标公司在完全归属乙方之前的经营活动中所发生的一切债务(包括股权转让登记前乙方未发现,日后产生或发现的合同义务、担保业务、应付而未付款、工商、税务及有关部门应缴费用或罚款等等)由甲方负责承担。4、保证________年度自治区建设厅监督检查以及房地产评估资质年审顺利通过。5、全力配合乙方完成符合本协议转让目的的工商变更登记、税务登记等手续,提供完成工商变更登记手续所需的股权转让协议及其它文件。在办理企业工商变更登记手续、税务登记变更手续、业务和资产交接手续过程中,若需要甲方出具其他法律文件或者补充其他材料,甲方应当全力配合。6 甲方在收到乙方的第一笔款项之日起____日内将目标公司资产和权益全部移交给乙方。乙方的权利和义务,1、乙方必须按本协议的约定向甲方全额支付转让价款。2、甲方在履行本协议相关过程中需要乙方协助的有关事项,乙方应积极配合。第七条 目标公司的移交和归属在甲方的所有股权变更到乙方名下且本协议约定的甲方掌握的涉及目标公司的全部资产以及权利(包括印章)移交给乙方后,乙方合法拥有属于目标公司的所有财产,甲方不得干涉乙方对其占有、使用、支配和处分的权利。第八条 违约责任1、在本协议履行过程中,本协议所列甲方中一个或多个股东违约,均构成甲方违约,甲方各股东连带向乙方承担违约责任。2、若在本协议签订后____日内任何一方未履行本协议约定的义务,则视为本协议项下的交易目的无法实现,守约方有权解除本协议,并有权要求对方承担相应的违约责任。3、若甲方不履行本协议规定的义务导致乙方无法实现收购目标公司目的的,除支付乙方违约金 元外,并赔偿乙方因此造成的一切损失经济(包括直接损失和间接损失),若乙方不按时支付本协议约定的转让价款,每延迟一天乙方应向甲方支付未付款日万分之六的违约金,延迟履行达到____日时,甲方有权解除本协议并不退还已收取的定金。4、若各方已按照本协议的约定履行本身的义务而非因自身一方的原因(如国家政策发生变化)造成本协议不能履行的,则不视为该方违约。5、因不可归责于各方当事人的事由导致约定的转让事宜无法实现时,不视为各方违约,双方可以协商解除本协议。6、若目标公司在未归属乙方之前,未遵守法律、法规、政策及相关部门的规定,导致目标公司受到相关部门的处罚和承担其他法律责任的,股权未变更到乙方名下的,本协议自然解除,甲方退还乙方已支付的全部款项并承担违约金 ;股权已变更到乙方名下的,由甲方承担一切经济损失(包括直接损失和间接损失),并支付乙方违约金 。第九条 保密甲、乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,除了本协议项下双方及其雇员、律师和专业顾问之外,不得在未经对方书面同意前向任何第三方透露,但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期为 个月。第十条 争议的解决各方若因履行本协议发生争议,应友好协商解决。协商未果时向目标公司所在地人民法院诉讼解决。第十一条 其他规定1、签订本协议及办理本协议规定的所有事项,甲、乙双方均可委托代理人签字办理,若本人在外地的,委托手续应经过当地公证机关公证后生效。2、本协议正本一式二份,各方各执一份,具有同等法律效力。3、本协议经各方或授权委托的代理人签署时生效。第十二条 附件(见附页)。附件及其注释与本协议正文具有同等法律效力。甲方,乙方,________年____月____日

公司股权合同模板【篇2】

收购方(甲方),

转让方(乙方),

鉴于,收购方与转让方已就转让方持有的__________(目标公司)____的股权转让事宜进行了初步磋商,为进一步开展股权转让的相关调查,并完善转让手续,双方达成以下股权收购意向书,本意向书旨在就股权转让中有关工作沟通事项进行约定,其结果对双方是否最终进行股权转让没有约束力。

一、目标公司概况

1、名称

2、注册号码

3、注册地址

4、注册资本额

5、实收资本额

6、法定代表人

7、经营范围

8、公司类型

9、主要股东及持股比例或份额

10、其他

二、收购标的

三、收购方式

四、收购价格及支付方式

1、收购价格,甲乙双方初步商定收购价格为 人民币(¥ )。最终价格以_______为准。

2、支付方式,甲乙双方均同意,甲方将以现金方式和/或 方式一次性于双方签订股权转让合同后 日内全额支付完毕。

五、目标公司对外长期投资和分公司情况

六、目标公司资产剥离或股权重组

七、尽职调查

1、在本意向书签署后,甲方安排其工作人员或委托律师对

2、如果在尽职调查中,甲方发现存在对本意向书项下的交

八、保障条款

甲方承诺如下,

1、甲方已完成对目标公司的尽职调查工作,未发现存在对

本次交易有实质性影响的重大事实(或发现该等重大事实但经双方友好协商得以解决)时,应于 日内与乙方进入股权转让

2、确保甲方董事会和股东大会表决通过收购目标股权议案。

3、甲方拥有订立和履行该意向书所需的权利,并保证本意向书能够对甲方具有法律约束力;签订和履行该意向书已经获得一切必需的授权,在本协议上签字的代表已经获得授权签署本协议,并具有法律约束力。

乙方承诺如下,

1、乙方承诺在签订本意向书时,目标公司拥有的资产未设置任何抵押、质押等他项权利,未被任何司法机关查封。乙方持有的目标公司股权未设置任何质押等他项权利,未被任何司法机关查封。

2、乙方承诺目标公司未对除已向甲方披露之外的任何人提供任何形式的担保。

3、在本意向书生效后至双方正式签订股权转让合同之日的

4、乙方应及时、全面地向甲方提供甲方所需的目标公司信息和资料,尤其是目标公司尚未向公众公开的相关信息和资料,以利于甲方更全面地了解目标公司真实情况;并应当积极配合甲方及甲方所指派的律师对目标公司进行尽职调查工作。

5、乙方保证目标公司为依照中国法律设定并有效存续的,具有按其营业执照进行正常合法经营所需的全部有效的政府批文、证件和许可。

6、乙方承诺目标公司在股权转让合同签订前所负的一

7、乙方承诺在双方签订股权转让合同后最迟于 年 月 日前将采矿许可证办理至目标公司名下;

8、乙方拥有订立和履行该意向书所需的权利,并保证本意

九、交易基准日

1、本意向书所称股权转让计价基准日是指确定目标公司股

2、本意向书项下的股权转让计价基准日暂为_____。

十、基准日后目标公司行为限制

目标公司在基准日至签订股权收购协议期间内,不得擅自处理自己的不动产、无形资产和主要业务,不得为管理人员或员工提薪,不得对外赠予资产,订立重要合同、重大决策、重大诉讼应当通知甲方。

十一、排他性

乙方承诺在本意向书签订后,不会擅自采取任何方式处置目标公司的部分或全部资产,该处置包括但不限于质押、抵押、担保、租赁、承包、转让或者赠予等方式。如确需处置则事先应书面通知甲方。

十二、保密条款

1、除非本协议另有约定,各方应尽最大努力,对其因履行本协议而取得的所有有关对方的各种形式的下列事项承担保密的义务。范围包括商业信息、资料、文件、合同。具体包括,本

2、上述限制不适用于,

(1)在披露时已成为公众一般可取的的资料和信息;

(2)并非因接收方的过错在披露后已成为公众一般可取的的资料和信息;

(3) 接收方可以证明在披露前其已经掌握,并且不是从其他方直接或间接取得的资料;

(4) 任何一方依照法律要求,有义务向有关政府部门披露,或任何一方因其正常经营所需,向其直接法律顾问和财务顾问披露上述保密信息;

3、如收购项目未能完成,双方负有相互返还或销毁对方提供之信息资料的义务。

4、该条款所述的保密义务于本协议终止后应继续有效。

十三、不可抗力

1、本意向书所谓不可抗力,系指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。但是,国家法律法规政策变动,或因有权批准机关的审批等,虽非不可抗力,仍视为本意向书当事人不可控制的客观事实,因而与不可抗力具有同等法律效果。

2、本意向书履行期间,因不可抗力、国家法律法规政策变动,或因有权批准机关的审批等,导致本意向书书无法继续履行

3、任何一方依据不可抗力条款解除本意向书,除非依据本意向书约定应当返还预付款、利息及其他已给付的财产,相对方均无权追究其违约责任。但是,发生不可抗力或国家法律法规政策变动情形,并可能使一方损失进一步扩大时,双方均有义务立即采取措施,防止损失进一步扩大,否则,未采取止损措施的一方应当赔偿对方因此造成的进一步扩大的损失。

十四、通知及送达

1、除非本意向书另有规定,本意向书项下各方之间的一切通知均应使用书面形式,通过专人送达、挂号信邮寄、传真或特快专递送达。通知在下列日期视为送达日,

专人递送,通知方取得的被通知方签收单所示日期;

挂号信邮递,发出通知方持有的国内挂号函件收据所示日期后第五日;

传真,收到成功发送确认的当日;

特快专递,发出通知方持有的发送凭证上邮戳日起第三日。 电子邮件,到达对方指定电子邮箱。

2、任何一方的下述通讯地址或联系方式发生变更,该方应立

即按本意向书约定的方法通知对方。通讯地址或联系方法的变更自对方收到变更通知时生效。本意向书项下的通知,均按下列地址送达,

(1)甲方

通讯地址,

电话, 传真,

联系人,

邮箱,_________________________________

(2)乙方

通讯地址,

电话, 传真,

联系人,

邮箱,_________________________________

十五、争议解决

1、甲乙双方在解释或者履行意向书过程中发生争议的,应尽量通过友好协商解决;如果协商不能解决,任何一方均可向目标公司所在地人民法院起诉。

2、在解决争议期间,除争议事项外,甲乙双方应继续履行本意向书所规定的其他各项条款。

十六、特别条款

本意向书不具有法律约束力,任何一方退出或违反本意向书不需要对其他方承担任何责任,但本意向书第七条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条除外。尽管如此,本意向书各方应本着精诚合作的精神积极推进本意向书所列的合作事项。

十七、生效、变更或终止

1、本意向书自双方签字盖章之日起生效,经双方协商一致,可以对本意向书内容予以变更。

2、若转让方和受让方未能在____期间内就股权收购事项达成实质性股权转让协议,则本意向书自动终止。

3、在上述期间届满前,若受让方对尽职调查结果不满意或转让方提供的资料存在虚假、误导信息或存在重大疏漏,有权单方终止本意向书。

4、本意向书一式两份,双方各执一份,均具有同等法律效力。

转让方, (盖章)

授权代表, (签字)

受让方, (盖章) 授权代表, (签字)

签订日期,

公司股权合同模板【篇3】

甲方,________________

住所,________________

法人代表,________________

乙方,________________

住所,________________

法人代表,________________

甲、乙方根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国商业银行法、中华人民共和国合同法的规定,就乙方受让甲方拥有______银行(原______市商业银行股份有限公司)的法人股份事宜签订如下条款,以资双方遵照履行,

第一条双方同意将甲方持有的______银行的法人股股份______万股股权(含______万股股权______年______月______日起的股息,未分配红利及其它收益等一切权利)转让给乙方。

第三条 股权转让价款的支付,

1、自本合同生效之日起______个工作日内,乙方将首笔股权转让价款 万元一次性支付到甲方指定的下列账户,

收款人名称,________________

开户银行,________________

账 号,________________

2、本合同生效后,乙方于______年______月______日前将第二笔转让价款______万元支付至甲方指定的下列帐户,

收款人名称,________________

开户银行及账号,________________

3、本合同项下股权转让事宜经______银行董事会及银行业监督管理机构批准,并且乙方取得______万股股权证后______个工作日内,乙方将第三笔转让价款______万元支付至甲方指定的下列帐户,

收款人名称,________________

开户银行,________________

账 号,________________

4、甲方指定的或认可的收款人收到股权转让价款即视为甲方实际收到股权转让价款。

第四条 相关审批事项的约定,

1、付款期内的任何时间,当乙方完成第二笔款项的支付(即累计付款到______万元)后,______个工作日内,双方应共同将本合同项下股权转让事宜提交______银行董事会报批;

2、如以上审批工作出现障碍,双方应采取合作行动,共同寻求解决问题的途径。

第五条 甲方的承诺和保证

1、甲方承诺并保证,其向______银行认缴股份的资金已全部缴足,并依法获得股权证。

2、甲方对所拥有的转让股权享有合法的所有权,甲方有权转让股权且其转让行为不会违反现行法律、法规、甲方的章程______银行章程的规定。

第六条 乙方的承诺和保证

1、乙方保证严格依照本合同约定如期向甲方指定的收款人和账户支付股权转让价款。

2、乙方承诺和保证乙方符合 银行及银行监管部门对受让该股权主体资格的要求条件。

第七条 甲、乙方在签署本合同时已取得其内部决策机构的同意。

第八条 如乙方未按第三条约定的合同生效之日起个工作日内支付______万元人民币至甲方指定帐户,本协议自动解除,双方不再另行通知,互不追究违约责任,但双方另定协议使本协议存续的情况除外。

第九条 违约责任

1、除第八条约定情形外,如果本协议一方违约以致本协议并未履行或不能充分履地,违约引起的责任应由违约方承担。如果双方均违约,各方应各自承担其违约引起的那部分责任。

2、自本协议签署之日起,在执行本协议过程中需双方配合准备申报材料、盖章等事宜,双方应当合理地积极配合,不得拖延,由此造成他方损失的,应当承担赔偿责任。

4、如乙方未能按照本协议约定支付第二笔以后股权转让款,除获得甲方书面同意延期付款的,乙方按照应付未付款部分承担按同期贷款

利率计的利息,超过十五日仍未付清的,甲方有权解除本协议。

5、 由于不可抗力且非归于任何一方的责任,致无法转让拟转让股份时,各方互不承担违约的法律责任。

第十条 本合同经甲、乙双方盖章,经法定代表人或授权代理人签字后生效。

第十一条 争议的解决,因履行本合同而产生的任何争议,甲、乙方应友好协商予以解决;若经协商解决不成时,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条 其他

1、本合同的任何修改或补充须经甲、乙方签订书面协议方为有效。

2、本合同一式十份,甲、乙方各执两份,其余用于履行相关的报批手续,前述合同文本均具有法律效力。

甲方,________________

法定代表人,________________

乙方,________________

法定代表人,________________

签署日期,________年________月________日

公司股权合同模板【篇4】

出让方:(以下简称"甲方")

住 所:

法定代表人:

电 话:

传真:

受让方:(以下简称"乙方")

住所:

法定代表人:

电话:

传真:

甲乙双方按照诚实信用原则,依据中华人民共和国《合同法》、《民法通则》、《民事诉讼法》、《仲裁法》等有关法律规定,经双方协商一致,就甲方向乙方转让其拥有的债权事宜达成如下协议:

第一条 转让事项:

甲方将 的债权:

债权金额大写小写

(其中:本金:元;利息: 元)按双方协商的价格大写 小写 转让给乙方。

乙方同意受让甲方在企业拥有的债权大写小写,并按大写 小写 的协商价格收购。

第二条 双方的权利义务:

甲方保证本合同第一条转让给乙方的债权为甲方合法拥有,甲方拥有完全、有效的处分权。甲方保证其所转让的债权免遭任何第三人的追索。否则,甲方承担由此而引起的所有经济和法律责任。

乙方保证依本合同第一条规定的价款,在本合同生效之日起_____天之内向甲方支付规定的价款的_____%。乙方应将其余的_____%转让价款在_____年 _____月_____日之前向甲方支付。

甲方保证已将该债权的转让通知债务人。

第三条 违约责任:

如果本合同任何一方未按本合同的规定,适当地、全面地履行其义务,应该承担违约责任。未违约一方由此产生的任何责任和损害,均由违约一方赔偿未违约一方。

如果乙方未能按本合同的规定按时支付债权价款,迟延一天,应支付迟延部分总价款_____%作为违约金,由乙方向甲方支付。

第四条 合同的解除:

1.经核实债权状况与甲方提供的资料不一致或债权有权属纠纷,乙方有权解除合同;

2.甲乙双方经协商同意,可以变更或者解除本合同。

3.甲方伪造事实证据、隐瞒重要情节、提供非法权益凭证,乙方有权解除合同。

第五条 费用的负担:

双方同意共同负担本转让合同实施所发生的有关费用,甲方承担,乙方承担。

第六条 合同纠纷:

甲乙双方就本合同发生纠纷应协商解决,协商不成任何一方均有权向 申请仲裁或提起诉讼。

第七条 合同生效:

1.本合同一式四份,甲方执 份,乙方执份,具有同等法律效力。

2.本合同自签订日起生效。

甲方(盖章):乙方(盖章):

甲 方 代 表:乙 方 代 表:

签订时间: 年 月日

【关于股权转让协议书4篇】

股权转让协议书(共4篇)如果还不能满足你的要求,请在范文网搜索更多其他股权转让协议书范文。

股权转让协议书

股权转让协议书

股权转让协议书

股权转让协议书

股权转让协议书

公司股权合同模板【篇5】

2022公司股权转让协议书是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。公司股权转让协议书能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022公司股权转让协议书正文内容

股权转让协议书

转让方:(以下简称甲方)XXX,女,汉族,XXX年XX月XX日出生,现住:XXXXXXX会新村65号,身份证号码:XXXXXX,电话:XXXXX.

受让方:(以下简称乙方)XXXX,男,汉族,XXX年XX月XX日出生,身份证号码:XXXXXX,现住XXXXX新村8座7号,电话:XXXXX。

鉴于甲方在XXXXX有限公司(以下简称公司)合法拥有5%股权,现甲方有意转让其在公司拥有的全部股权,并且甲方转让其股权的要求已获得公司股东会的批准。

鉴于乙方同意受让甲方在公司拥有5%股权。

鉴于公司股东会也同意由乙方受让甲方在该公司拥有的 5%股权。

甲、乙双方经友好协商,本着平等互利、协商一致的原则,就股权转让事宜达成如下协议:

第一条股权转让

1、甲方同意将其在公司所持股权,即公司注册资本的5%转让给乙方,乙方同意受让。

2、协议生效之后,甲方将对公司的经营管理及债权债务不承担任何责任、义务。

第二条股权转让价格及价款的支付方式

甲方同意根据本合同所规定的条件,以XXXX元将其在公司拥有的5%股权转让给乙方,乙方同意以此价格受让该股权。

第三条甲方声明

1、甲方为本协议第一条所转让股权的唯一所有权人。

2、自本协议生效之日起,甲方完全退出公司的经营,不再参与公司财产、利润的分配。

第四条乙方声明

1、乙方以出资额为限对公司承担责任。

2、乙方承认并履行公司修改后的章程。

第五条 股权转让有关费用的负担

双方同意办理与本合同约定的股权转让手续所产生的有关费用,由乙方承担。

第六条有关股东权利义务包括公司盈亏(含债权债务)的承受

从本协议生效之日起,乙方按其所持股权比例依法分享利润和分担风险及亏损。

第七条 协议的变更和解除

发生下列情况之一时,可变更或解除本协议,但甲乙双方需签订变更或解除协议书。

1、一方当事人丧失实际履约能力;

2、由于一方违约,严重影响了另一方的经济利益,使合同履行成为不必要;

3、因情况发生变化,当事人双方经过协商同意;

4、合同中约定的其它变更或解除协议的情况出现。

第八条违约责任

如协议一方不履行或严重违反本协议的任何条款,违约方须赔偿守约方的一切经济损失。除协议另有规定外,守约方亦有权要求解除本协议及向违约方索取赔偿守约方因此蒙受的一切经济损失。

第九条争议解决条款

甲乙双方因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,应当友好协商解决。如协商不成,任何一方均有权向所在地人民法院起诉。

第十条生效条款及其他

1、本协议经甲、乙双方签字盖章之日起生效。

2、本协议执行过程中的未尽事宜,甲乙双方应本着实事求是的友好协商态度加以解决。双方协商一致的,签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。

3、本协议正本一式四份,甲乙双方各执一份,公司存档一份,工商登记机关一份,具有同等法律效力。

转让方:XXX    受让方:XXX

XXX年X月XX日   XXX年X月XX日

公司股权合同模板【篇6】

发布时间,-07-09出资转让协议书合集五篇在充满活力,日益开放的今天,很多地方都会使用到协议书,签订协议书能够较为有效的约束违约行为。大家知道协议书的格式吗以下是小编为大家收集的出资转让协议书5篇,希望对大家有所帮助。出资转让协议书 篇1转让方,____________________________________受让方,____________________________________目标公司,__________________________________鉴于转让方与________________(注,目标公司的另一股东)在________年合资组建了_______________(以下简称 _________公司)。经协商一致,双方就转让方向受让方转让__________公司%的出资额(以下称为本次出资额转让)达成如下协议(以下称为本协议),以共同遵照履行。一、出资额转让1.1 转让方和受让方依照本协议规定的条件和方式由转让方一次性向受让方转让_________公司的_________%出资额(以下简称“转让出资额”)。此项转让已经获得_________公司其他出资人放弃优先购买权的同意。1.2 转让方向受让方转让出资额的同时,其拥有的根据有关法律、法规及_________公司合资合同(出资协议)以及章程规定的附属于出资额的其它权益将一并转让。二、转让价格2.1 本次出资额转让的依据(如有)为,___________________________(XX公司审计第______号审计报告,基准日为________年____月____日)确认_________公司全部出资额价值为_________ 元。2.2 本次出资额转让的总金额为人民币_________元(以下简称“受让价款”)。三、支付和交割3.1 受让方应在本协议生效以后的____日内一次性向转让方支付受让价款。3.2 在受让方完全履行上述款项支付义务以后,由双方聘请中国注册会计师出具验证报告,该报告出具以后,转让出资额立即交割。3.3 转让出资额交割以前,_________公司累积利润中与转让出资额相对应的股东应享有红利的分配权归转让方所有。四、声明与保证4.1 双方对各自的主体资格声明与保证以下各项,4.1.1 具有中国国籍的、有完全的民事行为能力和民事权利能力的中国公民;4.1.2 具有并能拥有必要的权利和授权签署本协议,并履行本协议订明的义务;4.1.3 无任何其自身的原因阻碍本协议自生效日起生效并对其产生约束力;4.1.4 履行本协议及与本协议相关之文件订明之义务,不会违反中国法律、法规和其作为合同一方的或对其有约束力的任何其他合同;4.1.5 在本次出资额转让过程中,应互相充分协商、紧密配合、积极支持。4.2 转让方进一步声明与保证,本次转让之出资额为其合法持有的、且完整状态、并未设定任何抵押质押、留置、担保或其它第三者权益。4.3 受让方进一步声明与保证,受让出资额的资金来源合法,且有充分的资金履行其在本协议下的义务。五、转让方义务转让方还应承担以下义务,5.1 转让方有完全的权力、权利和能力签署本协议并将其对公司拥有的一切权利及义务依据本协议转让给受让方;5.2 转让方有关部门负责促使公司采取一切必要的行动及履行一切必需的程序以确保受让方获得本协议项下转让的出资额;5.3 提供的有关资产与业务的文件和资料是真实、准确、合法有效的。六、受让方义务受让方还应承担以下义务,6.1 本协议签署时向转让方提交根据其章程的有关规定,其内部作出和出具的与本次出资额转让有关的有效决议和授权书(下划线部分为受让方为法人时需提交的文件)。6.2 保证按照本协议第3.1条的规定支付出资额转让款项。七、保密除非根据有关法律、法规的规定应向有关政府主管部门或双方上级主管部门办理有关批准、备案的手续,或为履行在本协议下的义务或声明与保证需向第三人披露,双方同意并促使其有关知情人对本协议的所有条款及本次出资额转让有关的事项严格保密。八、不可抗力8.1 任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约,但应在条件允许下采取一切必要的救济措施,以减少因不可抗力造成的损失。8.2 遇有不可抗力的一方,应尽快将事件的情况以书面形式通知其他各方,并在事件发生后____日内,向其他各方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。8.3 不可抗力指任何一方无法预见的,且不可避免的各种自然灾害、市场风险、政治事件等。九、协议生效本协议经双方或授权代表签字后生效。十、违约责任10.1 本协议生效后,除本协议第八条之情形外,任何一方出现违反上述条款的行为,致使本协议无法履行时,必须向另一方支付相当于出资额转让总金额的4%的违约金。10.2 如果受让方逾期十个工作日仍不支付转让款项,则转让方有权单方面终止本协议,受让方应承担违约责任,向转让方支付相当于出资额转让总金额的4%的违约金。十一、适用法律和争议解决11.1 本协议的订立、生效、解释和履行适用中国现行公布的有关法律、法规。11.2 本协议下发生的任何纠纷,双方应首先通过友好协商方式解决。如协商不成,双方应将争议提交有管辖权的法院裁决。十二、补充、修改和转让12.1 本协议的任何补充或修改必须经双方作成书面协议方能生效。12.2 本协议双方不得将其在本协议下的权利和义务转让给第三方。十三、税收和费用双方应各自承担因本协议的签署和履行而产生的应由其缴纳和支付的税收和费用。十四、附则14.1 本协议中使用的标题仅用作对内容的提示而不作为对条款的解释。14.2 双方同意本协议替代所有原先双方的口头承诺而成为一份完整反映双方共识的协议。14.3 本协议一式份,双方各执份,同样有效,其余供审批之用。转让方(盖章),_________ 受让方(盖章),_________授权代表(签字),_______ 授权代表(签字),_______________年____月____日 ________年____月____日出资转让协议书 篇2转让方(甲方),身份证号码,地址:受让方(乙方):身份证号码,地址,______________________企业(以下简称“企业”)于________年____月____日在____市设立,由甲方个人投资并经营,“企业”全部财产属甲方个人所有,并拥有完全的处分权,“企业”出资额为 币______万元。甲方愿意将其在“企业”的全部出资及与此相关的合法权益(以下称出资)转让给乙方,乙方愿意受让。现甲乙双方根据中华人民共和国个人独资企业法和中华人民共和国民法典的规定,经协商一致,就转让出资事宜,达成如下协议,一、转让价格及转让款的支付期限和方式,1、甲方以 币________万元的价格将其在“企业”的全部出资转让给乙方。2、乙方应于本协议书生效之日起____日内以银行转帐 (或现金支付)的.方式分_______次(或一次)将上述款项支付给甲方。二、甲方保证对上述出资拥有所有权及完全处分权,保证在出资上未设定抵押、质押,保证出资未被查封,保证出资不受第三人之追索,否则,甲方应承担由此引起的一切经济和法律责任。三、转让的效力,自本协议书项下的转让完成之日起,乙方对“企业”全部财产享有所有权及相关的权益,并以其个人财产对“企业”债务承担无限责任。四、违约责任,1、本协议书一经生效,双方必须自觉履行,任何一方未按协议书的规定全面履行义务,应当依照法律和本协议书的规定承担责任。2、如乙方不能按期支付转让款,每逾期一天,应向甲方支付逾期部分转让款的万分之 的违约金。如因乙方违约给甲方造成损失,乙方支付的违约金金额低于实际损失的,乙方必须另予以补偿。3、如由于甲方的原因,致使乙方不能如期办理变更登记,或者严重影响乙方实现订立本协议书的目的,甲方应按照乙方已经支付的转让款的万分之 向乙方支付违约金。如因甲方违约给乙方造成损失,甲方支付的违约金金额低于实际损失的,甲方必须另予以补偿。五、甲乙双方经协商一致,可以变更或解除本协议书。经协商变更或解除本协议书的,双方应另签订变更或解除协议书,经____市公证处公证。六、有关费用的负担,在本次出资转让过程中发生的有关费用(如公证、评估或审计、工商变更登记等费用),由__________承担。七、争议解决方式,因履行本协议书所发生的争议,甲乙双方应友好协商解决,如协商不成,按照下列方式解决(任选一项,且只能选择一项,在选定的一项前的方框内打“√”),□ 向深圳XX申请仲裁;□提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会在深圳进行仲裁;□ 向有管辖权的人民法院起诉。八、生效条件,本协议书经双方签署并经____市公证处公证后生效。双方应于本协议书生效依法向工商行政管理机关办理变更登记手续。九、本协议书一式____份,甲乙双方、____市公证处各执一份,其余报有关部门。转让方(甲方),受让方(乙方),________年____月____日于深圳出资转让协议书 篇3转让方(甲方),身份证号码,地址:受让方(乙方):身份证号码,地址,______________________企业(以下简称“企业”)于________年____月____日在____市设立,由甲方个人投资并经营,“企业”全部财产属甲方个人所有,并拥有完全的处分权,“企业”出资额为币______万元。甲方愿意将其在“企业”的全部出资及与此相关的合法权益(以下称出资)转让给乙方,乙方愿意受让。现甲乙双方根据中华人民共和国个人独资企业法和中华人民共和国民法典的规定,经协商一致,就转让出资事宜,达成如下协议,一、转让价格及转让款的支付期限和方式,1、甲方以 币________万元的价格将其在“企业”的全部出资转让给乙方。2、乙方应于本协议书生效之日起____日内以银行转帐 (或现金支付)的方式分_______次(或一次)将上述款项支付给甲方。二、甲方保证对上述出资拥有所有权及完全处分权,保证在出资上未设定抵押、质押,保证出资未被查封,保证出资不受第三人之追索,否则,甲方应承担由此引起的一切经济和法律责任。三、转让的效力,自本协议书项下的转让完成之日起,乙方对“企业”全部财产享有所有权及相关的权益,并以其个人财产对“企业”债务承担无限责任。四、违约责任,1、本协议书一经生效,双方必须自觉履行,任何一方未按协议书的规定全面履行义务,应当依照法律和本协议书的规定承担责任。2、如乙方不能按期支付转让款,每逾期一天,应向甲方支付逾期部分转让款的万分之 的违约金。如因乙方违约给甲方造成损失,乙方支付的违约金金额低于实际损失的,乙方必须另予以补偿。3、如由于甲方的原因,致使乙方不能如期办理变更登记,或者严重影响乙方实现订立本协议书的目的,甲方应按照乙方已经支付的转让款的万分之 向乙方支付违约金。如因甲方违约给乙方造成损失,甲方支付的违约金金额低于实际损失的,甲方必须另予以补偿。五、甲乙双方经协商一致,可以变更或解除本协议书。经协商变更或解除本协议书的,双方应另签订变更或解除协议书,经深圳公证处公证。六、有关费用的负担,在本次出资转让过程中发生的有关费用(如公证、评估或审计、工商变更登记等费用),由__________承担。七、争议解决方式,因履行本协议书所发生的争议,甲乙双方应友好协商解决,如协商不成,按照下列方式解决(任选一项,且只能选择一项,在选定的一项前的方框内打“√”),□ 向仲裁委员会申请仲裁;□提交仲裁委员会(又称“国际仲裁院”)在进行仲裁;□ 向有管辖权的人民法院起诉。八、生效条件,本协议书经双方签署并经公证处公证后生效。双方应于本协议书生效依法向工商行政管理机关办理变更登记手续。九、本协议书一式____份,甲乙双方、公证处各执一份,其余报有关部门。转让方(甲方),受让方(乙方),(注,文书中需填写的内容应在电脑上填写完毕后再打印出来,除签名外不得手填。)年月____日于市出资转让协议书 篇4转让方(甲方),身份证号码,地址:受让方(乙方):身份证号码,地址,______________________企业(以下简称“企业”)于________年____月____日在____市设立,由甲方个人投资并经营,“企业”全部财产属甲方个人所有,并拥有完全的处分权,“企业”出资额为币______万元。甲方愿意将其在“企业”的全部出资及与此相关的合法权益(以下称出资)转让给乙方,乙方愿意受让。现甲乙双方根据中华人民共和国个人独资企业法和中华人民共和国民法典的规定,经协商一致,就转让出资事宜,达成如下协议,一、转让价格及转让款的支付期限和方式,1、甲方以币________万元的价格将其在“企业”的全部出资转让给乙方。2、乙方应于本协议书生效之日起____日内以银行转帐(或现金支付)的方式分_______次(或一次)将上述款项支付给甲方。二、甲方保证对上述出资拥有所有权及完全处分权,保证在出资上未设定抵押、质押,保证出资未被查封,保证出资不受第三人之追索,否则,甲方应承担由此引起的一切经济和法律责任。三、转让的效力,自本协议书项下的转让完成之日起,乙方对“企业”全部财产享有所有权及相关的权益,并以其个人财产对“企业”债务承担无限责任。违约责任,1、本协议书一经生效,双方必须自觉履行,任何一方未按协议书的规定全面履行义务,应当依照法律和本协议书的规定承担责任。2、如乙方不能按期支付转让款,每逾期一天,应向甲方支付逾期部分转让款的万分之的违约金。如因乙方违约给甲方造成损失,乙方支付的违约金金额低于实际损失的,乙方必须另予以补偿。3、如由于甲方的原因,致使乙方不能如期办理变更登记,或者严重影响乙方实现订立本协议书的目的,甲方应按照乙方已经支付的转让款的万分之向乙方支付违约金。如因甲方违约给乙方造成损失,甲方支付的违约金金额低于实际损失的,甲方必须另予以补偿。五、甲乙双方经协商一致,可以变更或解除本协议书。经协商变更或解除本协议书的,双方应另签订变更或解除协议书,经____市公证处公证。六、有关费用的负担,在本次出资转让过程中发生的有关费用(如公证、评估或审计、工商变更登记等费用),由__________承担。七、争议解决方式,因履行本协议书所发生的争议,甲乙双方应友好协商解决,如协商不成,按照下列方式解决(任选一项,且只能选择一项,在选定的一项前的方框内打“√”),□向深圳XX申请仲裁;□提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会在深圳进行仲裁;□向有管辖权的人民法院起诉。八、生效条件,本协议书经双方签署并经____市公证处公证后生效。双方应于本协议书生效依法向工商行政管理机关办理变更登记手续。九、本协议书一式____份,甲乙双方、____市公证处各执一份,其余报有关部门。转让方(甲方),受让方(乙方),________年____月____日于____市(注,文书中需填写的内容应在电脑上填写完毕后再打印出来,除签名外不得手填。)出资转让协议书 篇5转让方,____________________________________受让方,____________________________________目标公司,__________________________________鉴于转让方与________________(注,目标公司的另一股东)在________年合资组建了_______________(以下简称_________公司)。经协商一致,双方就转让方向受让方转让__________公司%的出资额(以下称为本次出资额转让)达成如下协议(以下称为本协议),以共同遵照履行。一、出资额转让1.1转让方和受让方依照本协议规定的条件和方式由转让方一次性向受让方转让_________公司的_________%出资额(以下简称“转让出资额”)。此项转让已经获得_________公司其他出资人放弃优先购买权的同意。1.2转让方向受让方转让出资额的同时,其拥有的根据有关法律、法规及_________公司合资合同(出资协议)以及章程规定的附属于出资额的其它权益将一并转让。二、转让价格2.1本次出资额转让的依据(如有)为,___________________________(XX公司审计第______号审计报告,基准日为________年____月____日)确认_________公司全部出资额价值为_________元。2.2本次出资额转让的总金额为人民币_________元(以下简称“受让价款”)。三、支付和交割3.1受让方应在本协议生效以后的____日内一次性向转让方支付受让价款。3.2在受让方完全履行上述款项支付义务以后,由双方聘请中国注册会计师出具验证报告,该报告出具以后,转让出资额立即交割。3.3转让出资额交割以前,_________公司累积利润中与转让出资额相对应的股东应享有红利的分配权归转让方所有。四、声明与保证4.1双方对各自的主体资格声明与保证以下各项,4.1.1具有中国国籍的、有完全的民事行为能力和民事权利能力的中国公民;4.1.2具有并能拥有必要的权利和授权签署本协议,并履行本协议订明的义务;4.1.3无任何其自身的原因阻碍本协议自生效日起生效并对其产生约束力;4.1.4履行本协议及与本协议相关之文件订明之义务,不会违反中国法律、法规和其作为合同一方的或对其有约束力的任何其他合同;4.1.5在本次出资额转让过程中,应互相充分协商、紧密配合、积极支持。4.2转让方进一步声明与保证,本次转让之出资额为其合法持有的、且完整状态、并未设定任何抵押质押、留置、担保或其它第三者权益。4.3受让方进一步声明与保证,受让出资额的资金来源合法,且有充分的资金履行其在本协议下的义务。五、转让方义务转让方还应承担以下义务,5.1转让方有完全的权力、权利和能力签署本协议并将其对公司拥有的一切权利及义务依据本协议转让给受让方;5.2转让方有关部门负责促使公司采取一切必要的行动及履行一切必需的程序以确保受让方获得本协议项下转让的出资额;5.3提供的有关资产与业务的文件和资料是真实、准确、合法有效的。六、受让方义务受让方还应承担以下义务,6.1本协议签署时向转让方提交根据其章程的有关规定,其内部作出和出具的与本次出资额转让有关的有效决议和授权书(下划线部分为受让方为法人时需提交的文件)。6.2保证按照本协议第3.1条的规定支付出资额转让款项。七、保密除非根据有关法律、法规的规定应向有关政府主管部门或双方上级主管部门办理有关批准、备案的手续,或为履行在本协议下的义务或声明与保证需向第三人披露,双方同意并促使其有关知情人对本协议的所有条款及本次出资额转让有关的事项严格保密。八、不可抗力8.1任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约,但应在条件允许下采取一切必要的救济措施,以减少因不可抗力造成的损失。8.2遇有不可抗力的一方,应尽快将事件的情况以书面形式通知其他各方,并在事件发生后____日内,向其他各方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。8.3不可抗力指任何一方无法预见的,且不可避免的各种自然灾害、市场风险、政治事件等。九、协议生效本协议经双方或授权代表签字后生效。十、违约责任10.1本协议生效后,除本协议第八条之情形外,任何一方出现违反上述条款的行为,致使本协议无法履行时,必须向另一方支付相当于出资额转让总金额的4%的违约金。10.2如果受让方逾期十个工作____日仍不支付转让款项,则转让方有权单方面终止本协议,受让方应承担违约责任,向转让方支付相当于出资额转让总金额的4%的违约金。十一、适用法律和争议解决11.1本协议的订立、生效、解释和履行适用中国现行公布的有关法律、法规。11.2本协议下发生的任何纠纷,双方应首先通过友好协商方式解决。如协商不成,双方应将争议提交有管辖权的法院裁决。十二、补充、修改和转让12.1本协议的任何补充或修改必须经双方作成书面协议方能生效。12.2本协议双方不得将其在本协议下的权利和义务转让给第三方。十三、税收和费用双方应各自承担因本协议的签署和履行而产生的应由其缴纳和支付的税收和费用。十四、附则14.1本协议中使用的标题仅用作对内容的提示而不作为对条款的解释。14.2双方同意本协议替代所有原先双方的口头承诺而成为一份完整反映双方共识的协议。14.3本协议一式份,双方各执份,同样有效,其余供审批之用。转让方(盖章),_________受让方(盖章),_________授权代表(签字),_______授权代表(签字),_______________年____月____日________年____月______

买猪买卖合同协议书模板(精选3篇)


在我们国家法治建设越来越好的时代,任何场合下学会使用合同都是一种巨大的优势。签订合同是为保护我们的个人权益迈出的第一步,你知道如何才能拟定好一份正规的合同吗?欢迎阅读希望这篇文章将成为你今天的美好启示并请分享它。

买猪买卖合同协议书模板(篇1)

卖方姓名,

身份证号,

住址,

代理人,

买方姓名,

身份证号,

住址,

中介方,

第一条甲方本次出售的房屋坐落于区大道洲号——咸宁碧桂园;购于咸宁碧桂园房地产开发有限公司,房产证编号为,;房屋建筑面积平方米土地证编号为,房屋用途为住宅;该房屋附属物花园面积平方米。

第二条该房屋相应的土地使用权取得方式为国有土地出让,土地使用权年限至年月日止。

第三条该房屋总价款为人民币元整。

第四条本意向书签订的同时,乙方向甲方支付定金人民币壹万元整。

第五条签署本意向书时,甲方已取得该房屋的房屋所有权证和土地使用权证;甲方应于意向书签署后,将该房屋的房屋所有权证和土地使用权证交于中介方咸宁市振宁房地产经

纪有限公司代为保管。

第六条付款方式约定

6.1甲方接受乙方以二手房商业贷款及现金方式支付购房款。

6.2双方并约定通过中国邮政银行办理二手房商业贷款。

6.3首付款为,余下由银行贷款支付。

第七条甲方保证在交易时该房屋没有任何产权纠纷;否则视为甲方违约。

第八条本次二手房买卖的中介费用、评估费用以及相关税费均由乙方承担。

第九条双方均承诺,在本次二手房交易过程中,未隐瞒可能伤害对方利益的信息;如果因为一方隐瞒信息,导致交易过程中另一方利益受损失,视为隐瞒信息的一方违约。

第十条如乙方违约,甲方有权取消本意向书,并且乙方已支付的定金甲方不予退还;如甲方违约,乙方有权取消本意向书,且甲方应于违约情况发生5日内,双倍返还乙方所付定金。双方任何一方如未执行买卖意向出现不买或不卖视为违约同时赔付中介方壹万元整。

第十一条本意向书在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决;如协商未成,向该房屋所在地的人民法院提起诉讼。

第十二条本意向书经甲、乙双方签字且乙方全额支付定

金之日起生效,在双方签署正式的二手房买卖合同生效的同时失效。

第十三条本意向书共叁页,壹式叁份,甲、乙双方各执壹份,中介方壹份,具有同等法律效力。

第十四条签署意向书时,双方均应检查对方身份证原件,房产证及土地证原件,并将该房屋的房产证和土地证原件交中介方留存。

第十五条甲方产权人已授权代理人代为签订本意向书,具有同等法律效力。

甲方,乙方,

年月日年月日

中介方:

年月日

买猪买卖合同协议书模板(篇2)

2022山林树木买卖合同协议书范本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。山林树木买卖合同协议书范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022山林树木买卖合同协议书范本正文内容

甲方(出卖方):________________

乙方(购买方):________________

经甲乙双方自愿协商达成如下买卖协议:

一、买卖标的物及价款。

甲方愿将其位于__________________________________________两旁所有柳X及___________________________低以南水渠两旁所有柳X共计40棵出售给乙方,总价款为_______万元。

二、甲方的权利与义务。

1、甲方按照约定收取乙方购买柳X押金________________人民币及货款。

2、甲方承诺有出售上述柳X的绝对的、合法的、完全的处分权,保证无任何权属争议和经济纠纷,否则,甲方愿意承担因此给乙方造成的一切经济损失。

3、为乙方提供采挖树木的便利条件,负责处理采挖、运输树木过程中的一切纠纷及各部门、村委、人员阻碍、干涉、刁难等不利于采挖、运输、买卖的一切行为。否则,甲方愿意承担因此给乙方所造成的人工费、机械租凭费等一切经济损失。保证乙方的工作顺利进行。

甲方收款应当向乙方提供相应的合法字据,否则,乙方有权拒绝付款。

三、乙方的权利与义务。

乙方自行采挖树木,所挖产品均归乙方所有。采挖开始时,付给甲方押金________________元,采挖过程中每运走

3、5棵柳X付给甲方相近的款项________________元,收尾时与押金一并结算.

合同文本:本合同一式二份,双方各执一份。

合同效力:本合同经买卖双方签字按手印后生效。

甲方(盖章):__________________乙方:_________________________

代表人(签字):________________身份证号码:____________________

________年____月____日________年____月____日

买猪买卖合同协议书模板(篇3)

2022家具买卖合同协议书是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。家具买卖合同协议书能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022家具买卖合同协议书正文内容

合同编号:

出卖人:________________

买受人:______________

签订时间:____________

第一条家具名称、数量、价款

第二条质量标准:国家规定的标准

第三第家具保修期为3个月,在保修期内出现家具质量问题,由出卖人在天内修理好或更换,修理不好或不能更换的,予以退货。

第四条交货时间:

第五条交(提)货地点:____________

第六条运输方式及费用负担:买方承担

第七条付款方式:款到发货

第八条合同争议的解决方式:凡因本合同或与本合同有关的一切争议,双方应友好协商,协商不成的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会,按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

第九条其他约定事项:

出卖人(签字盖章):____________买受人(签字盖章):____________

开户行:________________________客户手机:__________________

账号:________________________

本文来源://www.zfw24.com/z/157.html

名称 型号

规格 单位 暂定数量 不含税

单价(元) 不含税

合价(元) 备注

1

2

3

不含税合计(元)

增值税(元)

价税合价(即本合同所指价款)(元)

2.本合同采用价税分离的原则约定合同价款。

3.合同价款=单价×合同暂定数量×(1+增值税税率)

(注:①合同价款均为暂定价款,实际合同价款以甲方最终认可的价款为准。

②单价包含材料的出厂价、运输费、场外运输损耗、试验检测费、产品保险费、仓储费、装卸费、保管费、供应过程的安全费、利润等不含税单价。(注:本条款仅适用于“一票制”签订的材料采购合同,如采用“两票制”即材料、运输费分开开票,则应在合同条款中注明“运输费由甲方承担,乙方代收代付运输费给承运方,运输费增值税专用发票由承运方开具给甲方。”)

③合同数量均为暂定数量,具体数量以甲方在供货期间内发出的书面需求计划数量为准,最终结算数量以甲方验收材料质量合格且过磅或验尺的实际供货数量为准,并作为合同价款的支付依据。)[url

建筑模板采购合同范本大全 篇3

甲方:?乙方:

经甲、乙双方平等协商,就甲方向乙方购买桥架事宜达成一致意见,并签订本合同。

一、标的及数量

1、标的名称、品种、型号规格、单价、金额详见合同“货物清单”,乙方交付的货物必须与“货物清单”的内容要求相一致。

2、供货数量:本合同“货物清单”的供货数量是预计数,实际供货数量以每次甲方实际要求的供货数量为准。

二、价格

1、本合同总价格为预计数,实际价格按每次实际供货数量乘以本合同单价为准。合同单价已包含各种税费、设计、制造、检验、包装、运输、售后服务等发生的所有费用及一切税费,乙方按甲方要求的交货地点交货。

2、除双方同意根据合同规定对合同进行变更或修改外,不论实际数量大于或小于合同预计数量,在合同执行期间按本合同单价执行。

三、货物清单

四、交货时间和地点

1、在合同有效期内,乙方按“货物清单”中的货物(包括数量增加部分),在接到甲方的当批交货通知后2天内将当批货物送到甲方施工地点。交货时必须携带送货清单,并注明物资名称、型号规格、单位、数量、单价、总价,同时开具有效单据。

2交货地点?甲方施工现场

五、支付

按合同单价和乙方实际送货数量,而且每批货物通过质量验收合格后以人民币为货币单位结算,货到付款,同时乙方需提交下列完整单据和经甲方签收的送货清单。

六、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其任何专利、注册的设计、版权、_____、商品名称或其他知识产权工业设计权的起诉及索赔。若甲方受到此类索赔或起诉,则责任由乙方承担。

七、包装和装运包装必须与运输方式相适应,包装方式的确定及包装、运输费用均由乙方负责;由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由乙方负责。

八、质量标准

1、根据国家或行业的有关标准。

2、以货物的型号规格及经甲方确认的乙方提供的封存清单样品作为本合同货物的质量标准。

九、验收与质量保证

1、验收标准

a)、甲方对货物制订的检验标准(钢性镀锌板,纯板材厚度为1。2mm)

b)、以经甲方确认的乙方提供的封存样品、技术性能参数、质量参数和国家质量标准作为对货物的检验标准。

2、检验方法

a)、采取目测和简易测量的方法对货物的外观检验,对照合格证书对产品进行检验。?b)、采取送验的方法对货物进行检验。如检验不合格,检验费由乙方支付。?c)、采取使用的方法对货物进行检验。

3、质量保证

a)、乙方保证合同物资完全符合国家有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求,严禁提供假冒伪劣产品,一经发现,甲方有权解除本合同,且因此而产生的一切费用和责任由乙方承担。

十、违约索赔与赔偿

2、质量索赔乙方应提供与合同要求相符的货物,如经检验,证实所供货物与合同不符或存在缺陷,或使用的材料不合适,甲方可根据本合同有关质量保证或检验的规定,在质量保证期内及时提出索赔,乙方同意甲方选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜:

1)乙方同意甲方退货,并将货物被拒收前甲方已付的所有款项退还甲方,乙方承担由此发生的一切损失和费用,包括利息、银行手续费、运费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它所需的费用。

2用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新建材来更换有缺陷的部份,以使货物达到合同规定的规格、质量和性能,乙方承担由此产生的一切费用并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应延长被更换货物的质保期。

3、所有违约金和赔偿金的支付不减轻乙方合同项下的任何责任和义务。如果甲方所遭受的损失超过违约金,乙方应对超出违约金部分的损失给予赔偿。

4、乙方在履行合同义务时,因其过失(合同项下的过失、侵权或其他)直接对甲方设备或财产造成的物质损失或损害,乙方应向甲方赔偿。

十一、合同变更与修改

1、因甲方的原因变更合同货物的,甲方应以书面形式通知乙方,并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成乙方履行合同义务的价格或时间增减,将对合同价、交货时间进行公平调整。乙方据此要求的调整必须在收到甲方通知后15天内提出。

2、无论是按原合同要求,或是根据现场实际情况作出变更提供货物,乙方都不能免除其对货物应承担的责任。

3、除了甲乙双方签署书面修改协议,并成为本合同不可分割的一部分的情况之外,本合同的条件不得有任何变化或修改。

十二、争议的解决

1、凡与合同有关的一切争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决。如果友好协商后还不能解决,双方同意任何一方可以向平邑县人民法院起诉。

2、在法院审理期间,除正在进行审理的部分外,本合同其他部分应继续执行。

十三、合同生效合同双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后本合同生效,合同生效日期?以最后签字日为准。本合同一式肆份,双方各执两份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):_________?乙方(盖章):_________

经办人(签字):_________?经办人(签字):_________

负责人(签字):_________?负责人(签字):_________

地址:_________?地址:_________

电话:_________?电话:_________

开户银行:_________?开户银行:_________

帐号:_________?帐号:_________

_________年____月____?日_________年____月____日

建筑模板采购合同范本大全 篇4

合同编号,__________

买方(甲方),__________

卖方(乙方),__________

依照中华人民共和国建筑法等相关法律规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就建筑工程门窗(以下简称为货物)采购事宜协商订立本合同。

第一条 使用货物工程概况

1.工程名称, _________________

2.工程地点, _________________

3.建设单位, _________________

4.施工单位, _________________

5.监理单位, _________________

6.使用部位,__________________________________ 。

第二条 货物的基本情况

序号

货物名称

规格

尺寸

数量

气密性

水密性

抗风压

保温性能

(K值)

单价

总价款,__________大写,__________ 小写,__________

货物质量执行 _________________ 标准。

包装标准, _________________ 。

本合同签订后甲方增加采购量的,双方应当签订补充协议;未签订补充协议的,以甲方实际签收确认的货物数量为准,并按照本条约定的单价执行。

第三条 付款方式

1.双方约定按以下第___方式付款,

(1)按月付款,

甲方于本合同签订之日起 日内支付合同总价款 ___%计___元的预付款,每月___日前支付上月供货货款的___%,本合同约定的货物全部供应完毕后 ___ 日内甲方支付剩余货款的___%,余款于___年___月___日前付清。

(2)按供货量付款,

甲方于本合同签订之日起 ___ 日内支付合同总价款___%计___元的预付款,乙方每供货达到___后___日内,甲方支付该批货物价款的___%,本合同约定的货物全部供应完毕后___日内,甲方支付剩余货款的___%,余款于___年___月___日前付清。

(3)其他方式,_________________

_________________ 。

2.甲方无正当理由超过约定的交(提)货最后时限 日仍未通知乙方交付剩余货物的,应当在 日内按实际签收确认的货物总量办理结算支付货款。

第四条 交(提)货方式、时间和地点

1.交(提)货方式,_________________ 。

2.交(提)货时间,_________________ 。

3.运输方式,_________________ 。

4.运输费用,_________________ 。

5.货物交接地点,_________________ 。

6.收货人,_________________ 。

7.甲方指定的货物签收人,

姓名电话身份证号

8.其他约定, _________________ 。

第五条 货物的验收及检测

1.乙方应当出具货物的合格证书、出厂检测报告,出示具有法定资质的检测机构出具的检测报告原件并提供复印件;实行生产许可管理的,应当出示生产许可证;提供原材料质量检测报告,具体检测项目应当包括, __________________________________ ;进口货物还应当提供报关单等进口凭证。乙方未能提供上述资料的,甲方有权拒收。

2.甲方应当在货物交接时对货物的品种、规格、尺寸、数量当场查验核实,并将验收情况在发货单上记录签字。对货物有异议的,甲方有权当场拒收。甲方也可在收到货物后 日内向乙方提出书面异议,经双方核实确属乙方责任的,甲方有权退货。

3.甲方有权要求从货物中封存样品并对每批货物进行质量复检。货物质量不符合约定技术质量要求的,甲方有权退货。

4.双方对于封样以及复检的办法,按住宅建设门窗应用规范和建筑节能工程施工质量验收规范 等有关规定执行。

5.双方约定的复检检测鉴定机构为 _________________ ,检测费由甲方承担;但经检测质量不符合合同约定的,检测费由乙方承担。

6.甲方未在约定期限内提出书面异议或已对货物实际使用的,视为对货物的认可。

第六条 双方其他义务

1.甲方义务

(1)甲方应当提前 日就送货的具体时间、地点及收货人等情况与乙方进行确认,并提供必要的协助。

(2)甲方应当按照合同约定办理货款结算并支付货款。

(3)甲方应当按照乙方提示的方法,对货物妥善保管、搬运、使用。因甲方原因导致货物损毁的,由甲方承担相应责任。

2.乙方义务

(1)乙方应当按照合同约定保质保量按时供货。

(2)乙方应当对货物的保管及使用方法进行技术交底。

(3)乙方应当明确告知配套使用产品的保质期限或有效期限。

第七条 违约责任

1.甲方违约责任

(1)甲方逾期付款的,应当每日按逾期付款的千分之 ___ 向乙方支付违约金,且乙方有权暂停供货;逾期付款达到应付货款的 ___ %以上并超过 ___ 日的,乙方有权解除合同。

(2)甲方无正当理由拒绝收(提)货的,应当比照乙方逾期交货承担违约责任。

(3)由于甲方原因导致货物交接地点或收货人错误的,甲方应当承担由此给乙方造成的损失,交货期限顺延。

(4)甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的,应当承担相应的赔偿责任。

2.乙方违约责任

(1)乙方逾期交货的,应当每日按逾期交货价款的千分之 ___ 向甲方支付违约金;逾期交货超过 ___ 日的,甲方有权解除合同。

(2)乙方交货后被甲方依合同约定拒收或退货的,乙方应当承担逾期交货的违约责任。

(3)乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的,应当承担相应的赔偿责任。

第八条 合同的解除

1.经双方协商一致,可以解除本合同。

2.依法律规定或合同约定请求解除合同的一方,应当自解除事由发生之日起___ 日内,以快递签收、公证送达等方式通知对方,否则丧失解除权。

第九条 通知与送达

1.双方因履行本合同发出的通知、文件、资料,均按下列地址送达,

甲方, __________________________________ 。

乙方,__________________________________ 。

一方变更地址,应当及时书面通知对方,否则以原地址为准。

2.以邮寄方式送达的,寄件人应当在邮寄详情单上注明文件名称及简要内容。

第十条 争议解决方式

本合同项下发生的争议,双方可以协商或向北京市建设工程物资协会等部门申请调解解决;协商或调解不成的,按照下列第 种方式解决,

1.向 _________________ 人民法院提起诉讼;

2.向 _________________ 仲裁委员会申请仲裁。

第十一条 其他约定

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式 ___ 份,甲方 ___ 份,乙方__________份,具有同等法律效力。

2.未尽事宜,经双方协商一致签订补充协议。

3.双方应当在签订合同时出示各自的营业执照副本,并将复印件交付对方备案。如果合同签约人不是法定代表人,应当提交授权委托书。

4.双方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应当及时向对方通报不能履行合同的理由,并在 日内提供书面证明。

5.其他事项, ___________________________________________________ 。

甲方(盖章),_________________ 乙方(盖章),_________________

签订地点,_________________ 签订时间,_________________

合同编号,_________________ 附件编号,_________________

建筑模板采购合同范本大全 篇5

买方(甲方):____________________

卖方(乙方):____________________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就建筑工程塑料管材管件(以下简称为货物)采购事宜协商订立本合同。

第一条 使用货物工程概况

1、工程名称:____________________________________________

2、工程地点:____________________________________________

3、建设单位:____________________________________________

4、施工单位:____________________________________________

5、监理单位:____________________________________________

6、使用部位:____________________________________________

第二条 货物的基本情况

商标

规格型号

生产厂家

单位

数量

单价

合计

备注

总价款:大写: 小写:

本合同签订后甲方增加采购量的,双方应当签订补充协议;未签订补充协议的,以甲方实际签收确认的货物数量为准,并按照本条约定的单价执行

第三条 技术质量要求

1、货物质量执行___________________________________________________标准

2、货物性能的其他技术要求是:_________________________________________

3、对货物原材料的技术要求是:符合相关原材料标准的要求,并通过“静液压状态下热稳定性(8760h)检验”

4、对货物生产工艺的技术要求是:采用_______________________________________

__________________________________________________________________设备生产

5、货物的质保期为:_______________________________________________________

6、其他约定:_____________________________________________________________

第四条 包装物的提供、包装标准及费用承担

1、包装物由□乙方提供并承担费用/□甲方提供并承担费用

2、包装标准:_______________________________________

3、其他约定:_______________________________________

第五条 付款方式

1、双方约定按以下第方式付款:

(1)按月付款:

甲方于本合同签订之日起_______日内支付合同总价款________%计______________元的预付款,每月日前支付上月供货货款的________%,本合同约定的货物全部供应完毕后_______日内甲方支付剩余货款的________%,余款于_____年____月_______日前付清

耕地承包合同范文通用


耕地承包合同范文(篇1)

耕地承包合同书新

土地问题是我国农业至关重要的问题,而耕地承包经营权又是土地问题的核心。因此签订耕地承包合同书需要注意什么呢?以下是华律网小编为大家整理的耕地承包合同书范文,欢迎参考阅读。耕地承包合同书范文1

发包方(以下简称甲方):

承包方(以下简称乙方):

为发展经济,增加收入,经甲、乙双方协商,甲方同意将地段责任田租赁给乙方种植水稻、蔬菜、黄烟杆等农作物,为明确双方权利和义务,特此订立耕地承包合同如下:

一、承包耕地范围:

承包地段:,面积:按照种植后实量面积计算亩。

二、承包期限:即从公历二0一五年四月一日始至公历二0一五年十二月三十一日止。

三、承包及缴款方式:承包租金按每年每亩人民币350元计算,承包租金合计人民币元,承包租金必须在种完青苗后种植的产益收成前缴清,超过期限未缴清,甲方收回承包地和种植的产益。

四、乙方在承包期内有权经营种植水稻、蔬菜、黄烟杆等农作物,不得从事非农业项目,不得破坏原有田块及水利设施等行为,若政府征地,青苗赔偿归乙方所有。

五、乙方享有生产经营权、管理权和收益权,一切成本费用及税收由乙方负责。

六、乙方在承包期内,享自由转保权。

七、合同签订后,双方共同遵守,不得违约,任何一方违约,违约金每亩人民币壹佰元整(¥100.00元)。

八、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

耕地承包合同书范文2

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

甲方现有耕地,乙方愿意承包。经甲与乙方研究协商,特定出以下协议:

一、甲方愿意把村南片的南坡地租给乙方,总面积为xx亩,租期四年(即从xxxx年x月x日至xxxx年x月底止)。每亩每年租金x元,共计人民币x元(一次性交清)。

二、甲方所承包给乙方的耕地不准开采、种树及种植香附经济作物,只限于种植农作物,如番薯、水稻、甘蔗、花生等。

三、甲方所承包给乙方的耕地期满后要保持耕地的原状交付给甲方。

四、乙方在承包期内因地权纠纷造成经济损失的由甲方承担所有赔偿责任。

五、乙方因承包期满后农作物不及时收获,甲方应酌情延长租期一个月以内,不收租地金。

六、乙方所在租地的一切设施在租期满后归乙方所有,甲方无权干涉。

七、乙方租期满后,甲方若要把耕地承包给他方,同等条件,应优先给乙方承包。

八、在租期内,非经乙方同意,甲方如提前终止承包,按使用年限赔偿给乙方经济损失。

九、在租期内,此块耕地若被政府征用,甲方要给乙方退回剩余时间相应的'租金。

十、甲乙双方非经对方书面同意,不得擅自变更或终止本合同。

十一、本协议一式二份,双方各执一份,自签订之日起生效。未尽事宜,双方研究再做决定。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

耕地承包合同书范文3

甲方:

乙方:

为了调整农业产业结构,加快农村经济发展提高村民的经济收入,经甲乙双方友好协商,达成土地承包合同如下:

一、乙方自愿承包甲方耕地亩,甲方同意承包给乙方。

二、承包耕地位置:太平西小北门以北,广场至刘花园南北路以东,太平东老北门南北路以西。

三、承包期限:17年(从2019年6月1日2029年6月1日)承包金每亩地年承包金500公斤小麦时价结算。

四、承包金给付办法:耕地丈量后,按照实有面积承包金,从2019年公历6月1日开始,一次性预付清全年的承包金,每年一付(先付租金后生产)。

五、耕地丈量后,甲方耕地内的树木,应自动清除,路边和沟边的树木,有村委会合理做价,转让给乙方,乙方应一次性付清树木转让金。

六、自然规律生死自然,如有意外在公墓没有建好前,乙方不得干预甲方正常安葬。乙方有权扣除甲方每座坟头所占的耕地面积。

七、合同签定后,甲方不得以任何借口干预乙方的正常生产,乙方也不得私自破坏耕地原貌,更不能挖坑取土。

八、乙方生产用工同等条件下甲方工人优先。给付报酬合理,甲方应积极配合,不得无理取闹。

九、此合同甲乙双方应共同遵守,不得违约。如有一方违约,违约方应向另一方赔付违约金40万元。

十、本合同一式叁份,甲乙双方和证明人各执一份签字生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

耕地承包合同范文(篇2)

发包方(以下简称甲方):

承包方(以下简称乙方):

为发展经济,增加收入,经甲、乙双方协商,甲方同意将 地段责任田租赁给乙方种植水稻、蔬菜、黄烟杆等农作物,为明确双方权利和义务,特此订立耕地承包合同如下:

一、承包耕地范围:

承包地段: ,面积: 按照种植后实量面积计算 亩。

二、承包期限:即从公历20_年四月一日始至公历20_年十二月三十一日止。

三、承包及缴款方式:承包租金按每年每亩人民币350元计算,承包租金合计人民币 元,承包租金必须在种完青苗后种植的产益收成前缴清,超过期限未缴清,甲方收回承包地和种植的产益。

四、乙方在承包期内有权经营种植水稻、蔬菜、黄烟杆等农作物,不得从事非农业项目,不得破坏原有田块及水利设施等行为,若政府征地,青苗赔偿归乙方所有。

五、乙方享有生产经营权、管理权和收益权,一切成本费用及税收由乙方负责。

六、乙方在承包期内,享自由转保权。

七、合同签订后,双方共同遵守,不得违约,任何一方违约,违约金每亩人民币壹佰元整(¥100.00元)。

八、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

甲方签名: 乙方签名:

年 月 日

耕地承包合同范文(篇3)

甲方:

乙方:

经甲乙双方自愿商定,甲方愿意将自己位于

承包耕地 亩租给乙方种树,具体就承租该耕地的相关事宜制定如下合同:

一、土地承包期为 年,在承包期内,乙方挖完该耕地上的树苗,明确告知甲方不在种树,本合同自行终止,但甲方树未挖完,甲方必须将地继续租给乙方。

二、耕地承包费为每年每亩 元( 亩每年共计 元。)承包费按 年一付, 年 月前,乙方付给甲方。在承包期内,甲乙双方不得随意变更承包费用。

三、租赁期满后,乙方有优先的承租权。

四、甲方不得向乙方收取约定租金以外的费用。

五、乙方在卖树或移植树时所带土球,甲方不得干涉或收取任何费用。

六、承包期间,国家对土地的相关补贴归乙方,甲方不得干涉,如遇国家征用该土地,征得土地补偿款归甲方,苗子补偿款归乙方,合同自征完土地自行解除。

七、在合同期内,甲乙双方都不得违约。甲方违约,应返还乙方全部租金,并偿还乙方包括在该耕地上的投资成本,预计产生的效益在内的全部损失。乙方违约,应赔偿甲方相关损失,同时乙方应对该耕地合法经营,否则甲方有权收回土地。

八、本合同连一式三份,甲、乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。

甲方(签字):乙方(签字):

年 月 日

耕地承包合同范文(篇4)

依据_________省_________农场_________文件规定,为明确土地所有权与土地承包经营权,特订立本合同。

一、合同双方

发包方(甲方):____________________________

承包方(乙方):_________住所:_____________

二、承包土地名称:甲方将_________大队_________号地耕地面积_________公顷承包给乙方。

三、承包期限:自________年_________月_________日至_________年________月________日。

四、承包土地用途:种植业生产经营。

五、地租价格:按_________省_________农场当年度规定的价格执行。

六、租金交付时间:当年_________月_________日前由乙方以现金方式交与甲方,以甲方出据的收款凭证为准。

七、合同保证金:为保证乙方认真履行合同条款,甲方按每公顷_________元的标准,收取保证金;乙方交付的保证金,甲方按当期银行利率计息,在双方解除合同时,甲方退回乙方。如乙方在承包期内违约,保证金做为违约金没收。

八、双方的权利和义务

(一)甲方的权利和义务

1.发包国家所有依法由本单位使用的土地;

2.监督、检查乙方依据承包合同约定的用途合理有效使用土地,制止乙方损害土地和农业资源的行为;

3.按合同约定的租金价格和应交方式收缴租金;

4.维护乙方的土地承包经营权,不得非法变更、解除承包合同;

5.依照合同约定为乙方提供生产、技术、信息等服务;

6.尊重乙方的生产经营自主权,不得干涉乙方依法进行正常的生产经营活动。

(二)乙方的权利和义务

1.享有承包土地的使用、收益和土地承包经营流转的权利,有权自主组织生产经营和处理产品;

2.乙方对发包责任人擅自更改合同内容或不合理的摊派有权拒绝;

3.承包土地被依法征用、占用的,有权依法获得相应的补偿;在承包期满或因故终止合同时,应使所承包的土地恢复原有状态;

4.维护土地的农业用途,不得用于非农建设,不得给土地资源造成损害;

5.按合同约定土地租金价格和交租时间及交租方式交纳租金。

九、土地承包经营权的流转

1.乙方经甲方同意,承包土地可采取转包、出租、互换等方式流转,流转的收益由乙方享有;

2.土地流转双方必须签定书面合同,并报甲方备案;

3.土地流转的期限不得超过承包期的剩余期限;

4.土地流转后的土地租金、交租时限、方式,仍按由乙方按合同规定执行。

十、违约责任

1.乙方没有认真履行合同中所约定条款,按约定期限交足租金、合同保证金时,甲方有权采取有效措...

耕地承包合同范文(篇5)

甲方:_________________(以下简称甲方)_____________

乙方:_________________(以下简称乙方)_________________

一、甲方将土地________________亩、每亩承包费________________元承包给乙方

二、合同期限从___________年______月______日起到___________年______月______日止。

三、承包价格:本合同将收取土地承包押金__________元整,合同期限内按每亩__________元、在___________年______月______日前一次性结清。结不清收回土地,若有诚信,可续保,价格再议,本合同长期有效。

四、结算方式:现金结算。

五、甲、乙双方以收据为凭。

甲方:_________________

___________年_______月_____日

乙方:_________________

___________年_______月_____日

耕地承包合同范文(篇6)

发包方(以下简称甲方):_________

承包方(以下简称乙方):_________

为发展经济,增加收入,经甲、乙双方协商,甲方同意将_________地段责任田租赁给乙方种植水稻、蔬菜、黄烟杆等农作物,为明确双方权利和义务,特此订立耕地承包合同如下:

一、承包耕地范围:

承包地段:_________,面积:_________按照种植后实量面积计算_________亩。

二、承包期限:即从_________年_________月_________日始至_________年_________月_________日止。

三、承包及缴款方式:承包租金按每年每亩人民币350元计算,承包租金合计人民币_________元,承包租金必须在种完青苗后种植的产益收成前缴清,超过期限未缴清,甲方收回承包地和种植的产益。

四、乙方在承包期内有权经营种植水稻、蔬菜、黄烟杆等农作物,不得从事非农业项目,不得破坏原有田块及水利设施等行为,若政府征地,青苗赔偿归乙方所有。

五、乙方享有生产经营权、管理权和收益权,一切成本费用及税收由乙方负责。

六、乙方在承包期内,享自由转保权。

七、合同签订后,双方共同遵守,不得违约,任何一方违约,违约金每亩人民币壹佰元整(¥100.00元)。

八、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

甲方签名:_________乙方签名:_________

_________年_________月_________日

耕地承包合同范文(篇7)

发包方(以下简称甲方):____________

承包方(以下简称乙方):____________

为了农业科学技术的推广,改变传统陈旧的农业耕作形式,甲方将集体所有的农用耕地承包给乙方,用于农业科技的开发应用。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规和政策规定,甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则,签订本合同,共同信守。

第一条、承包的土地面积及位置

甲方经村民会议同意并报乡人民政府批准,将位于_________乡______村面积_________亩(具体面积、位置以合同附图为准)的农用耕地承包给乙方使用。土地方位东起_________,西至_________,北至_________,南至_________。附图已经甲乙双方签字确认。

第二条、土地用途及承包形式

1、土地用途为农业种植和养殖。

2、承包形式:个人承包经营。

3、甲方发包给乙方的土地,乙方不经甲方同意不得转让、抵押、出租、摞荒,不得转作非农业用途。

第三条、承包年限及续约条件

1、该土地承包年限为____________年,自______年______月______日起至______年______月______日止。

2、承包期满,乙方享有优先承包权。如乙方要求续包时,应于本合同期满一个月前向甲方提出申请,否则视为乙方放弃优先承包权。

第四条、土地承包金及支付方式

1、该土地的承包金为每亩每年人民币_____元,承包金每年共计人民币_____元。

2、每年_____月___日前,乙方向甲方全额交纳本年度的承包金。

第五条、甲方的权利和义务

1、对土地开发利用进行监督,保证土地按照合同约定的用途合理利用。

2、按照合同约定收取承包金;在合同有效期内,甲方不得提高承包金。

3、保障乙方自主经营,不侵犯乙方的合法权益。

4、协助乙方进行农业高新技术的开发、宣传、褒奖、应用。

5、按照合同约定,保证水、电畅通,并无偿提供通往承包地的道路。

6、按本村村民用电价格收取乙方电费。

7、为乙方提供自来水,并给予乙方以甲方村民的同等待遇。

8、在合同履行期内,甲方不得重复发包该地块。

第六条、乙方的权利和义务

1.、按照合同约定的用途和期限,有权依法利用和经营所承包的土地。

2、享有承包土地上的收益权和按照合同约定兴建、购置财产的所有权。

3、享受国家规定的优惠政策。

4、享有对公共设施的使用权。

5、乙方可在承包的土地上建设与约定用途有关的生产、生活设施。

6、乙方不得用取得承包经营权的土地抵偿债务。

7、保护自然资源,搞好水土保持,合理利用土地。

第七条、合同的转包

耕地承包合同范文(篇8)

耕地承包合同样本是一份关于农田承包的重要文件,它详细规定了承包方和出租方之间双方权益和义务。这份合同的签订旨在保护农民的利益,促进农业生产的发展。下面我们详细地了解一下这份合同的内容。

首先,耕地承包合同样本必须包含双方当事人的基本信息,如姓名、住址、身份证号码等。这些信息的准确性和完整性对于合同的有效性至关重要。

接下来,合同应当明确规定耕地的面积和位置。具体来说,包括该土地的准确位置、所属村庄或农场的名称,以及该地的土地证或其他合法证明文件的编号。这些详细信息可以有效避免争议和纠纷的发生。

合同的第三部分是关于承包期限的规定。确定耕地承包合同的有效期对于双方都很重要。一般来说,承包期的最小单位是五年,但各地有不同规定。承包期限的最大限制也应在合同中明确规定,并在法律允许的范围内实施。

合同的第四部分是关于耕地的使用权和管理权的规定。这部分详细说明了承包方在合同期内对耕地的经营和管理权利,包括对集体农田的合理利用,尊重农作物的生长规律,保持土地的肥力等。

同时,合同中还应明确约定了承包方的责任和义务。一方面,承包方应合理使用土地资源,遵守耕地保育法规,禁止不合理的土地整理和过度开垦。另一方面,承包方还应按时缴纳租金和其他相关费用,并按照合同约定接受组织的农业技术指导。

合同的第六部分是关于争议解决的规定。原则上,承包方和出租方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。如果协商不能达成一致,可以根据法律的规定选择仲裁或诉讼途径解决。

最后,耕地承包合同样本还应包含双方签字和盖章的栏目。只有在双方真正共同签署并盖章的情况下,合同才具备法律效力。

总的来说,耕地承包合同样本是确保耕地租赁关系稳定和合法的重要文件。它从各个方面规定了双方的权益和义务,有助于推动农业生产的持续发展。合同的签订和执行对于促进农民就业增收、保护农村生态环境具有重要意义。因此,在签订该合同时,双方务必要保持明确、全面的协商,确保合同的有效性和公平性。只有这样,农业生产才能在稳定和可持续的环境下持续发展。

耕地承包合同范文(篇9)

甲方:

乙方:

甲方现有土地25亩承包给乙方,为坚持农村土地集体所有制,保护农民使用土地的合法权益,依据《农村土地承包法》,本着平等互利的原则,经双方协商,在平等、互利、资源的基础上达成以下协议:

一、承包土地地块位置。该地位于xx村。

二、承包期限。

承包期从20xx年10月30日起至20xx年10月31日止,共计元。

三、承包费付款方式及上交时间。

承包费25亩地5年共计元(大写:)在签订合同时,乙方一次性付清所有承包费。

四、承包土地的用途。

1、乙方承包该地块后,只限农业种植使用,乙方享有生产经营自主权,转租权。

2、在承包期内,乙方只承担承包费、种植费用、其余各项集资、摊派、共用工及义务工等均由甲方自己负担。如因义务工甲方无能力完成,乙方出资完成的,甲方延长承包期。如因国家对该土地或作物有补贴优惠政策,则该承包土

五、本合同经双方签字后生效。

六、土地承包期到期后,在同等条件下,乙方有优先承包权。

七、本合同未尽事宜,由甲方双方协商解决,协商不成,可向人民法院起诉。

八、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

甲方(签字):

证明人(签字):

签订日期:

乙方(签字):

_____年_____月____日

地下车库买卖合同精选5篇


随着社会体系的不断更新与完善,在平时生活或工作中交易的时候要先签订好合同。签订合同必须通过正规合法的途径以及方式去进行,您知道合同应该要遵循什么样的格式吗?您能在以下资料中找到跟您所需相关的内容“地下车库买卖合同”,阅读后相信你能获得很多启示!

地下车库买卖合同 篇1

甲方:____________________________

乙方:____________________________

鉴于________________公司系由甲方作为外方投资者投资,公司注册资金为____________万美元并于____年_________月_______日经______________外经委批准成立的中外合资企业;

鉴于甲方有意出让其所持有的________________摩托车;

鉴于乙方为独立的法人,且愿意受让甲方摩托车,参与经营公司现有业务;

1、甲方同意将所持有的_______________摩托车转让给乙方;

2、乙方同意受让甲方所持有的________________摩托车;

3、甲乙双方董事会已就摩托车转让事宜进行审议并已作出相关决议;

4、____________有限公司董事会就摩托车转让事宜召开董事会,并就同意本次摩托车转让以及原股东放弃摩托车转让优先认购权等相关事宜形成董事会决议;

5、甲乙双方均充分理解在本次摩托车转让过程中各自的权利义务,并均同意依法进行本次摩托车转让。

甲乙双方根据中华人民共和国有关的法律、法规的规定,经友好协商,本着平等互利的原则,现签定本摩托车转让协议,以资双方共同遵守:

第一条:协议双方

1.1转让方:受让方:________________有限公司(以下简称甲方)

法定地址:____________________________

法定代表人:____________________________

国籍:中华人民共和国

1.2受让方:(以下简称乙方)

法定住址:____________________________

法定代表人:____________________________

国籍:中华人民共和国

第二条:协议签订地

2.1本协议签订地为:_________________________

第三条:转让标的及价款

3.1甲方将其持有的________________摩托车转让给乙方;

3.2乙方同意接受上述摩托车的转让;

3.3甲乙双方一致确定上述摩托车转让的价款应以______________有限公司截至_____年_____月______日的帐面净资产值为依据;

3.4甲乙双方确定的转让价格为人民币__________万元;

地下车库买卖合同 篇2

甲方(出卖人):________ 乙方(买受人):________

身份证号码:__________ 身份证号码:__________

联系电话:____________ 联系电话:____________

根据《中华人民共和国民法典》寄其他法律法规,经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上,就买卖地下车库一事达成如下合同:

第一条、甲方自愿将其名下位于________小区________楼________号车库,建筑面积为________平方的地下车库,出售给乙方。

第二条、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币________元整,乙方于本合同签订之日一次性付清全款,上述车库的出售价格自甲乙双方签订合同书之日起不得变更。

第三条、在甲乙双方签订本合同书后,甲方先交付车库钥匙,由乙方检查电动升降器及内部设施无异后,支付相应款项,甲方出具车库权属证明和收据后,车库所有权归乙方。

第四条、乙方在购得车库后,对本车库享有所有权。本合同签订之日之前所产生的一切事项,仍由甲方负责,与乙方无关;本合同签订之日后所产生的一切事项,由乙方负责,与甲方无关。但因房产证抵押贷款所引起的一切事项仍由甲方负责,与乙方无关。

第五条、因车库没有单独办理房产证,今后乙方需办理相关产权证明需甲方协助的,甲方应及时告知乙方并提供相关协助。

第六条、此合同收以甲方先交付车库钥匙,出具车库权属证明和收据,乙方付款为条件,一方不履行合同,对方可以要回款项或要回有关钥匙和权属证明,并解除合同。甲乙双方均应严格信守本合同,不得违约,如有违约,违约方应向守约方赔偿_____元人民币。

第七条、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明和征得对方同意后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第八条、因本合同而引起的纠纷,经协商或调解不能解决的,甲乙任何一方均有权在甲方注册地提起仲裁或者诉讼。

第九条、本合同未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充合同。补充条款或补充合同以及本合同的附件均为本合同不可分割的部分。

第十条、本合同自甲乙双方签订之起生效。

第十一条、合同的任何修改或补充,只有在双方授权代表签字后生效,并成为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

第十二条、本合同一式_______份,甲乙双方各持_______份,自双方签字盖章之日起生效。

第十三条、除非遇到不可抗力因素导致本合同不能履行,未经甲、乙双方一致书面同意,任何单方无权变更合同内容。

甲方签字:___________ 乙方签字_____________

地下车库买卖合同 篇3

2022地下车库买卖合同的范本是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。地下车库买卖合同的范本能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022地下车库买卖合同的范本正文内容

甲方:______________(出卖人)身份证号码:______________

乙方:______________(买受人)身份证号码:______________

经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上,就买卖车库一事达成如下协议:

1、甲方自愿将其名下位于______________小区______________楼______________号车库(建筑面积______________平方米),出售给乙方。

2、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币______________元整,乙方于本协议签订之日一次性付清全款。

3、甲方于签订协议之日,将该车库交付乙方使用。

4、乙方在购得车库后,对本车库享有所有权。本协议签订之日之前所产生的一切事项,仍由甲方负责,与乙方无关;本协议签订之日后所产生的一切事项,由乙方负责,与甲方无关。但因房产证抵押贷款所引起的一切事项仍由甲方负责,与乙方无关。

5、因车库没有单独办理房产证,今后乙方需办理相关产权证明需甲方协助的,甲方应及时告知乙方并提供相关协助。

6、甲、乙双方均应信守本协议,不得违约,若有违约,违约方向守约方赔偿一切经济损失。

7、本协议一式两份,自双方签字后生效,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方签字:______________

乙方签字:______________

证明人签字:______________

___________年___________月_________日

地下车库买卖合同 篇4

甲方:_____________________

地址:_____________________

电话:_____________________

乙方:_____________________

地址:_____________________

身份证号码:_______________

电话:_____________________

为了方便乙方在__________停放车辆,甲方向乙方有偿提供地下停车位。根据有关法律、法规之规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就转让汽车车位达成如下协议:

一、乙方自愿向甲方购买__________编号为________汽车车位。

二、甲、乙双方同意将第一条商定的汽车车位一次性定价为币__________元整(大写)。(此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费)。

三、车位的销售特征为:[现售车位]/[预售车位]

四、乙方在签订本合约______天内一次性付清汽车位使用费共计币__________元,凭缴费清单领取汽车位使用卡,取得使用权。如在约定时间内未付清全部使用费,甲方有权解除合同,并有权要求乙方支付合同金额________%的违约金。

五、乙方所购的上述车位作为车辆停泊专用,不得另作他用,不得任意改变该汽车位的性质、外观、结构和各类设施,若有损坏或由此产生事故,乙方除应负担恢复原状费用外,还应赔偿造成他人的损失并承担后果。日常使用应遵守物业管理公约及车位管理制度,且交纳相应管理费用。

六、乙方使用汽车位停放车辆时不得占用公共通道。

七、乙方所受让的地下车位按有关规定,无法办理产权证、土地证手续,但享有与所购房屋土地同等年限的使用权(不享有土地使用权);若国家法律政策对地下使用权年限作出具体规定,乙方所享有的地下使用年限按国家法律政策的规定处理。

八、甲方检修、维护管道需借用乙方汽车位时,乙方必须无条件配合。

九、甲方有权先期委托物业管理对地下车位进行管理服务,乙方在签订本协议的同时,视为认可甲方之委托车位的管理方式。

十、在国家政策允许的情况下,乙方享有转让、继承的权利,涉及相关手续的变更,乙方须书面告知甲方,经甲方同意后,重新签订变更协议,并且乙方需向甲方支付相关的手续费,手续费按原车位转让价款的千分之二收取。

十一、代收缴的物业维修专项基金在签订本转让合同时按有关规定由甲方向乙方收取。

十二、本合约经双方签字盖章后立即生效。

十三、本合约一式三份,甲方两份,乙方一份。

十四、本协议更改无效。

甲方:________________

代表:________________

乙方:________________

代表:________________

20xx年______月____日

地下车库买卖合同 篇5

出卖人(以下简称甲方)_____________________

买受人(以下简称乙方)_____________________

经甲、乙双方协商,甲方决定把位于________的________栋________号车库卖给乙方,现就有关事项协商如下,共同信守。

一、甲方出售房屋情况

1、甲方出售的车库属本人直接从开发商手中购买的物业,未到县房管部门办理产权证,车库内的水、电已单独立户,并装有独立的水电表。

2、乙方同意购买甲方现有车库及其物业现状,并以本合同形式加以规定。

二、房屋价格及付款形式、交房方式

1、甲方出售此车库的价格为人民币________元整,签本合同时,乙方付给甲方定金________元,余款于日之内交房时付清。

2、甲方交房时,应把从开发商手中购买房屋的原始发票,合同文本及车库钥匙及水电开户凭据一并交给乙方。

3、甲方收取定金后,应及时清理原来的各种费用,结清之前该房发生的物业管理费、水电费等及其相关的各种费用。

4、甲方售房时,应为乙方办理除房产证、土地证等外的相关过户手续,若以后乙方要办房产证、土地证,甲方要积极配合。

三、违约责任

1、甲方应确保上述房屋属本人私产,无产权债务纠纷。自本合同签字之日前,该房屋若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权纠纷概由甲方负责,本合同签定之后所发生的债权债务由乙方负责。

2、本合同签定后,乙方中途悔约的,应及时通知甲方,购房定金归甲方所有;若甲方悔约,应及时通知乙方,并双倍返还定金给乙方。

3、甲方售房后若悔约要收回房屋或因产权债权纠纷造成乙方无法拥有或使用该房屋,除了双倍返还本金给乙方外,甲方还要自收乙方购房款之日起至乙方退房时止,按1.5分月息复利计算付给乙方。

四、本合同一式份,各方各执份。

五、未尽事宜,协商解决。

甲方签字:________________

甲方配偶签字:________________

乙方签字:________________

乙方配偶签字:________________

________年________月________日

本文来源://www.zfw24.com/z/157.html

上一页:扶贫项目申请报告(精选8篇)
下一页:[精]感动人物演讲稿范文(系列9篇)
银行借款合同相关推荐 更多

最新内容 更多

热门排行 更多